2018二建《法规》考后真题及答案解析（完整版）

1、2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合 题意) 1. 根据民法总则，法人分为( )。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。 【考点来源】2Z201021 法人的分类 P8 2. 关于代理的说法，正确的是( )。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终

2、止 D.表见代理是有权代理 【答案】C更多免费资料WX ：2936015129 【解析】A 错误，民法总则规定，代理人需要转委托第三人代 理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意 或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托代理未经被 代理人同意或者追认的， 代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任， 但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代 理的除外。 B 错误，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理 人的姓名或者名

3、称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖 章、数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事 人另有约定的除外。 C 正确，民法总则规定，有下列情形之一的，委托代理终止： (1)代理期闻届满或者代理事务完成， (2)被代理人取消委托或者代理大辞 去委托，(3)代理人丧失民事行为能力：(4)代理人或者被代理人死亡：(5) 作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。 D 错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行 为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人 进行的、由本人承担法律后果的代理行为。合同法规定，行为人没 有代理权、超越代理权或者代

4、理权终止后以被代理人名义订立合同，相 对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。 【考点来源】代理制度的相关规定 P11-14 3. 关于物权的说法，正确的是( )。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地 役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 【解析】A 错误，担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者 发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿 的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权

5、，需要 担保的，可以依照物权法和其他法律的规定设立担保物权。 B 错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享 有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地 使用权、宅基地使用权和地役权。 C 正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地 使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。 D 错误，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的 转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不 动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时 生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。 【考点来源】物权制度

6、的相关规定 P16-19 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ A.实用新型以申请时所附的说明书为准 B.建设工程发明以其附图为准 C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D.三类专利均已权利要求的内容为准 【答案】C 【解析】专利法规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保 护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求 的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品 的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品 的外观设计。 【考点来源】2Z201062 专利权的

7、保护范围 P27 5.关于留置的说法，正确的是( )。 A.留置权属于债权 B.债权人不负责保管留置物 C.建设工程合同可以适用留置权 D.留置权基于法定而产生 【答案】D 【解析】按照担保法物权法的规定，留置是指债权人按照 合同约定占有债务人的动产， 债务人不按照合同约定的期限履行债务的， 债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 该财产的价款优先受偿。担保法规定，因保管合同、运输合同、加 工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律 规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不 得留

8、置的物。留置权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留 置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。 【考点来源】2Z201073 留置权 P34 6. 关于财产保险合同的说法，正确的是( )。 A.保险合同不可以转让 B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D.被保险人应当与投保人一致 【答案】C更多免费资料WX ：2936015129 【解析】A 错误，财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的 的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经 保险人同意继续承保后，依法转让合同。 B 错误，人身保险合同是以人的寿命和身体

9、为保险标的的保险合同。 投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。投保人于合同 成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期 支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对 人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ C 正确，保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。 因此，危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发 生的不确定性，包括发生与否的不确定性、发生时间的不确定性和发生 后果的不确定性。 D 错误，保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人 是指其财产或

10、者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人 可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指 定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。保险合 同一般是以保险单的形式订立的。 【考点来源】2Z201081 保险制度 P35-36 7. 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A.解除合同 B.继续履行 C.罚款 D.合同无效 【答案】B 【解析】民法总则规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止 侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、 更换;(7)继续履行;(8)赔偿损失;(9)支付违约金;(10)

11、消除影响、恢复名 誉;(11)赔礼道歉。 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 【考点来源】2Z201092 民事责任承担方式 P41 14. 根据工伤保险条例，不能认定为工伤的情形是( )。 A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的 B.患职业病的 C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的 D.高空作业摔落损伤的 【答案】A 【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间 和工作场所内， 因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所 内， 从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作 时间和工作场所内， 因履行工

12、作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病 的;(5)因工外出期间， 由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6) 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客 运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他 情形。 【考点来源】2Z206034 工伤保险的认定 P232 15. 建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的， 不得出具( )报告。 A.竣工验收合格 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ B.建筑节能合格 C.建筑节能达标 D.能耗验收合格 【答案】A 【解析】按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗

13、、 采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件 要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强 制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工 验收合格报告。 【考点来源】2Z205021 建筑节能的规定 P189 16. 施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除 违约责任的是( )。 A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误 B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误 C.施工企业的设备损坏，导致工期延误 D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误 【答案】A 【解析】在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定 的免

14、责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的合同法仅承认不 可抗力为法定的免责事由。合同法规定，因不可抗力不能履行合同 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的 除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不 可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方 因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造 成的损失，并应当在合理期限内提供证明。 【考点来源】2Z204016 违约责任的免除 P128 17. 关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是( )。 A.有保证工程进度的

15、基本制度 B.建设工程所需投资全部到位 C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位 D.已经与施工企业签订了合作协议 【答案】C 【解析】建筑工程施工许可管理办法进一步规定，建设单位申 请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：(1)依 法应当办理用地批准手续的， 已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城 市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证;(3)施工场地已 经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求;(4)已经确 定施工企业;(5)有满足施工需要的技术资料， 施工图设计文件已按规定审 查合格;(6)4 有保证工程质量和安全的具体措施;(7)按照

16、规定应当委托监 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 理的工程已委托监理;(8)建设资金已经落实;(9)法律、行政法规规定的其 他条件。 【考点来源】2Z202012 施工许可证的申领条件 P47-50 18. 发售招标文件收取的费用应当限于补偿( )的成本支出。 A.编制招标文件 B.印刷、邮寄招标文件 C.招标人办公 D.招标活动 【答案】B 【解析】招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于 补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。 【考点来源】2Z203012 招标文件的发布 P79 19. 关于劳动争议解决方式的说法，正确的是( )。 A.用人单位与劳动者发生

17、劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳 动争议调解委员会调解 B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲 裁、提起诉讼，也可以自行和解 C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、 劳动行政部门代表组成 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁 委员会申请仲裁 【答案】B 【解析】A 错误，劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议 调解委员会申请调解。 B 正确，劳动法规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事 人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适 用于仲裁和诉讼程

18、序。 C 错误，在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议 调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解 委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当 履行。 D 错误，D 超纲，劳动争议调解仲裁法第二十一条劳动争议仲 裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行 地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向 劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的， 由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。 【考点来源】2Z204025 劳动争议的解决 P150 20. 根据民事诉讼法，属于人民法院应当定裁

19、定中止执行情形 的是( )。 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ A.执行案件申请人撤销申请的 B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的 C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的 D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受 人的 【答案】D 【解析】执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时 停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：(1)申请 人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作 为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4) 作为一方当事人的法人或其他组

20、织终止， 尚未确定权利义务承受人的;(5) 人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行 等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊 情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。 有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：(1)申请人撤销申请 的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡，无遗 产可供执行，又无义务承担人的;(4)追索赡养费、扶养费、抚育费案件的 权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款， 无收入 来源，又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。 【考点来源】2

21、Z208024 执行中止和执行终结 P331 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 21. 根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是( )。 A.申请人年龄达到 60 周岁 B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请 注册之日止不满 5 年 C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不 满 5 年 D.申请人申请注册之日 5 年前担任项目经理期间，所负责项目发生 过重大质量和安全事故 【答案】B 【解析】 注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一 的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个 以上单位注册的;(3)未

22、达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处 罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚 执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的;(6)因前项规定以外的原 因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的;(7) 被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的;(8) 在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质 量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄 超过 65 周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。 【考点来源】2Z202032 不予注册的法定情形 P67 2

23、018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 22. 关于工程质量检测的说法，正确的是( )。 A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构 B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署 C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构 D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考 【答案】A 【解析】A 正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检 测机构。 B 错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授 权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。 C 错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。 D 错误，测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由

24、施工单位 归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告， 不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生 争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当 地建设主管部门备案。 【考点来源】 2Z207023 工程质量检测机构的资质和检测规定 P272 23. 注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案 的是( )。 A.泄露商业秘密的 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ B.对设计变更有异议的 C.经常外出参会的 D.拒绝执行监理工程师指令的 【答案】A 【解析】 注册建造师执业管理办法(试行)的规定，注册建造师 有下列

25、行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或 有关部门记入注册建造师执业信用档案：(1)注册建造师执业管理办法 (试行)第 22 条所列行为;(2)未履行注册建造师职责造成质量、安全、 环境事故的;(3)泄露商业秘密的;(4)无正当理由拒绝或未及时签字盖章 的;(5)未按要求提供注册建造师信用档案信息的;(6)未履行注册建造师职 责造成不良社会影响的;(7)未履行注册建造师职责导致项目未能及时交 付使用的;(8)不配合办理交接手续的;(9)不积极配合有关部门监督检查 的。 【考点来源】2Z203032 注册建造师不良行为记录的认定标准 P106 24. 施工企业将工程隐蔽部位覆盖后

26、，建设单位对质量有疑问并要 求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承 担原则是( )。 A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增 加的费用和延误的工期 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增 加的费用，建设单位承担延误的工期 C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误 的工期并支付施工企业合理的利润 D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加 的费用和延误的工期 【答案】A更多免费资料WX ：2936015129 【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后

27、，发包人或监理人对质量有疑 问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承 包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量 符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支 付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加 的费用和(或)延误的工期由承包人承担。 【考点来源】2Z207024 强化隐蔽工程质量检查 P274 25. 根据政府采购法实施条例，政府采购工程依法不进行招标 的，可以采用的采购方式是( )。 A.询价 B.单一来源采购 C.直接确定 D.框架协议 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 【答案】

28、B 【解析】 2014 年 8 月经修改后颁布的 中华人民共和国政府采购法 规定，政府采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。2015 年 1 月颁 布的中华人民共和国政府采购法实施条例进一步规定，政府采购工 程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判 或者单一来源采购方式采购。 【考点来源】2Z203011 政府采购工程的采购方式 P75 26. 根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位对施工组 织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是( )。 A.是否达到工程使用功能要求 B.是否达到施工进度要求 C.是否符合工程建设强制性标准 D.是否达到造价控制目标 【

29、答案】C 【解析】 建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位应当 审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建 设强制性标准。 【考点来源】2Z206053 工程监理单位的安全责任 P255 27. 关于合同形式的说法，正确的是( )。 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ A.合同必须采用书面形式 B.口头形式属于合同的其他形式 C.未依法采取书面形式订立的合同无效 D.合同可以采用数据电文形式 【答案】D 【解析】1999 年 3 月颁布的中华人民共和国合同法(以下简称 合同法)规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。 法律、行政法规规定采用书

30、面形式的，应当采用书面形式。当事人约定 采用书面形式的，应当采用书面形式。仲裁法司法解释规定：“仲 裁法第十六条规定的其他书面形式的仲裁协议，包括以合同书、信 件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式 达成的请求仲裁的协议。”此外，2015 年 4 月经修改后公布的电子签 名法还规定，能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据 电文，视为符合法律、法规要求的书面形式;可靠的电子签名与手写签名 或者盖章具有同等的法律效力。 【考点来源】2Z204011 建设工程施工合同的法定形式和内容 P110 28. 关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是( )。 A.一方当事人

31、不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的 仲裁机构申请执行 B.仲裁裁决只在国内生效 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行 财产所在地的基层人民法院管辖 D.申请仲裁裁决强制执行的期间为 2 年 【答案】D 【解析】A 错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当 事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向 人民法院申请执行。B 错误，仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁 决公约缔约国或者地区，均可以得到承认和执行。C 错误，根据我国 最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执

32、 行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。D 正确，申请 仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出(按照民事诉讼法的 规定，申请执行的期间为 2 年)。申请执行时效的中止、中断，适用法律 有关诉讼时效中止、中断的规定。申请仲裁裁决强制执行的 2 年期间， 自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后 1 日起计算。仲裁裁决书规定分期履行的，依规定的每次履行期间的最 后 1 日起计算。 【考点来源】2Z208033 仲裁裁决的执行效力 P337 29. 关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是( )。 A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B.分包单位应当接

33、受总承包单位的质量管理 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相 应的责任 D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿 【答案】B 【解析】建筑法规定，建筑工程实行总承包的，工程质量由工 程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对 分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单 位的质量管理。建设工程质量管理条例进一步规定，建设工程实行 总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设 计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对 其承包的

34、建设工程或者采购的设备的质量负责。总承包单位依法将建设 工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工 程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量 承担连带责任。 【考点来源】2Z207021 总分包单位的质量责任 P270 30. 某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则 该施工合同( )。 A.效力待定 B.可撤销 C.无效 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ D.有效 【答案】C 【解析】合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)-方以 欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集 体或者第三人利

35、益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利 益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。 【考点来源】2Z204014 无效合同的类型 P121 31. 关于工程质量争议处理的说法，正确的是( )。 A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责 任 B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修 C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符 合约定为由主张权利的，应予支持 D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。企业不承担 返修义务 【答案】B 【解析】A 错误，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺 陷，应当承担过错责任：(1)提供

36、的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的 建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包 专业工程。B 正确，D 错误，建筑法规定，对已发现的质量缺陷， 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 建筑施工企业应当修复。建设工程质量管理条例进一步规定，施工 单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工 程，应当负责返修。C 错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用 后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包 人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承 担民事责任。 【 考点 来源】2Z207024 施 工质

37、量检 验和 返修 的规 定 P274、 2Z207044 质量争议的规定 P295 32. 根据招标投标法，可以确定中标人的主体是( )。 A.经招标人授权的招标代理机构 B.建设行政主管部门 C.经招标人授权的评标委员会 D.招标投标有形市场 【答案】C 【解析】招标投标法规定，招标人根据评标委员会提出的书面 评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员 会直接确定中标人。 【考点来源】2Z203015 确定中标人的主体 P89 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 33. 根据招标投标法实施条例，履约保证金的上限是中标合同 金额的( )。 A.2% B.5%

38、C.10% D.20% 【答案】C 【解析】招标投标法实施条例进一步规定，履约保证金不得超 过中标合同金额的 10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标 项目。 【考点来源】2Z203015 履约保证金 P89 34. 根据 绿色施工导则 ， 建筑垃极的再利用和回收率力争达到( )。 A.20% B.40% C.50% D.30% 【答案】D 【解析】绿色施工导则规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住 宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过 400t。加强建筑垃圾的回收再 利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到 30%，建筑物拆除产生的废 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 弃物

39、的再利用和回收率大于 40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可 采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于 50%。 【考点来源】2Z205013 施工现场固体废物的减量化和回收再利用 P183 35. 施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是( )。 A.合同正常履约 B.未发生违的行为 C.获得发包人奖励 D.获得建设行政主管部门表彰 【答案】D 【解析】良好行为记录是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵 守有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信经 营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部 门的奖励和表彰所形成的良好行为记录。

40、【考点来源】2Z203031 建筑市场诚信行为信息的分类 P105 36. 根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列情形中不属 于强制性标准监督检查内容的是( )。 A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准 B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ C.工程管理人员是否熟悉强制性标准 D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准 【答案】C 【解析】强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟 悉、掌握强制性标准;(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是 否符合强制性标准的规定;(3)工程项目采用的材料、

41、设备是否符合强制性 标准的规定;(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定;(5)工 程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标 准的规定。 【考点来源】2Z207012 监督检查的内容和方式 P266 37. 根据建设工程质量管理条例，关于工程监理单位质量责任 和义务的说法，正确的是( )。 A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系 B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任 C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 D.施工图深化文件是监理工作的主要依据 【答案】B 【解析】A 错误，建筑法、建设工程质量管理条例都规定， 工程监理

42、单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工 程的监理业务。 B 正确，建设工程质量管理条例规定，工程监理单位应当依照 法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建 设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。 C 错误，建设工程质量管理条例规定，工程监理单位应当选派 具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工 程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装， 施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签

43、字，建设单 位不拨付工程款，不进行竣工验收。 D 错误，监理工作的主要依据是：(1)法律、法规，如建筑法、 合同法、建设工程质量管理条例等;(2)有关技术标准，如工程 建设标准强制性条文以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准 等;(3)设计文件，施工图设计等设计文件既是施工的依据，也是监理单位 对施工活动进行监督管理的依据;(4)建设工程承包合同， 监理单位据此监 督施工单位是否全面履行合同约定的义务。 【考点来源】2Z207033 工程监理单位相关的质量责任和义务 P284-285 45. 某起生产安全事故造成 9 人死亡，51 重伤，直接经济损失为 2000 万元，根据生产安全事故报告

44、和调查处理条例，该事故为( )。 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 【答案】B更多免费资料WX ：2936015129 【解析】事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成 10 人以上 30 人 以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿 元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下 死亡，或者 10 人以上

45、 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元 以下直接经济损失的事故;(4) -般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上” 包括本数，所称的“以下”不包括本数。 【考点来源】2Z206041 生产安全事故的等级划分标准 P240-P241 46. 施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法 院应予支持的是( )。 A.已经完成的建设工程质量不合格的 B.不履行合同约定的协助义务的 C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ D.合同约定的期限内没

46、有完工的 【答案】C 【解析】最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用 法律问题的解释规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建 设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同 主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工， 且在发包人催告的合理期限 内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将 承包的建设工程非法转包、违法分包的。 【考点来源】2Z204015 合同的履行、变更、转让、撤销和终止 P126-P127 47. 施工企业主要负责人对安全生产的责任包括( )。 A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况 B.

47、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动 D.保证本单位安全生产投入的有效实施 【答案】D 【解析】安全生产法规定，生产经营单位的主要负责人对本单 位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全 生产工作负有下列职责：(1)建立、健全本单位安全生产责任制;(2)组织 制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产投入 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 的有效实施;(4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事 故隐患;(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(6)及 时、 如实

48、报告生产安全事故;(7)组织制定并实施本单位安全生产教育和培 训计划。建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理 人员安全生产管理规定中规定，项目负责人对本项目安全生产管理全 面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责， 落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。项目负责人 应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及 时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安 全管理档案;发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援。工程项 目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生 产管理情况。 【考点来源】

49、2Z206022 施工项目负责人的安全生产责任 P211 48. 根据绿色实施导则，施工现场 500km 以内生产的建筑材料 用量应当占建筑材料总重量的( )以上。 A.50% B.60% C.80% D.70% 【答案】D 2018 二建法规考后真题及答案解析（完整版）！ 【解析】绿色施工导则规定，应就地取材，施工现场 500km 以 内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的 70%以上。 【考点来源】2Z205021 施工合理使用与节约能源的规定 P190 49. 施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权 限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是( )。 A.放弃诉讼请求 B.与对方当时进行和解 C.提起上诉 D.提供证据 【答案】D 【解析】民事诉讼法规定， “诉讼代理人代为承认、放弃、变 更诉讼请求， 进行和解、 提起反诉或者上诉， 必须有委托人的特别授权” 。 针对实践中经常出现