2021年监理工程师专题：《建设工程合同管理》真题（含答案）

《2021年监理工程师专题：《建设工程合同管理》真题（含答案）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年监理工程师专题：《建设工程合同管理》真题（含答案）（51页珍藏版）》请在七七文库上搜索。

1、2021 年监理工程师建设工程合同管理 一、单选题 1 保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不 明确的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。 A.1 B.3 C.6 D.12 【答案】C 【解析】保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的 范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责在。 一般保证的保证人未约定保证期间的， 保证期间为主债务履行期届满 之日起 6 个月。参见教材 P13. 2.根据标准设计施工总承包招标文件，监理人更换总监理工 程师时，应提前)天通知承包人。 A.7 B.14 C.21 D.28 【答案】B 【解析】总监理工程师更换时，应

2、提前 14 天通知承包人。参见 教材 P121。 3.安装工程一切险通常应以()为保险期限。 A.整个工期 B.设备生产至安装完成期间 c.工程全寿命期 D.施工安全合同有限期 【答案】A 【解析】安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险 期限。参见教材 P21。 4.根据标准勘察招标文件，属于勘察招标文件内容的是()。 A.勘察机构设置 B.勘察工作难点分析 c.发包人要求 D.勘察工作具体措施 【答案】c 【解析】考试信息关注微信公众号：任哥有约 勘察设计招标文 件应当包括下列内容：(1)招标公告或投标邀请书;(2)投标人须知;(3) 评标办法;(4)合同条款及格式;(5)发包人要

3、求;(6)投标文件格式;(7)投标 人须知前附表规定的其他资料。参见教材 P31。 5.根据标准设计招标文件，除投标人须知前附表另有约定的， 投标有效期为()日。 A.30 B.60 C.90 D.120 【答案】c 【解析】除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。 参见教材 P33. 6.根据标准设计招标文件，工程设计投标文件在初步评审阶 段的评审内容是( )。 A.形式评审、设计方案评审、报价评审 B.形式评审、资格评审、响应性评审 c.资格评审、响应性评审、设计方案评审 D.资格评审、报价评审、设计方案评审 【答案】B 【解析】 依据国家发展改革委员会等九部委 标准勘察招标

4、文件 和标准设计招标文件，在初步评审阶段，应进行形式评审、资格 评审和响应性评审。参见教材 P35。 7.根据标准设计招标文件，工程设计评标中发现有两家投标 单位的综合评分相等时，应将()的优先排序。 A.设计方案得分高 B.设计资质等级高 c.投标报价低 D.项目负责人业绩优 【答案】c 【解析】工程设计评标中应按得分由高到低的顺序推荐中标候选 人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时，以投标 报价低的优先。参见教材 P36。 8.根据标准施工招标文件，投标预备会在投标截止时间()日 前召开。 A.5 B.7 C.10 D.15 【答案】D 【解析】考虑到在踏勘现场后投标人有可能

5、对招标文件部分条款 进行质疑，组织投标人踏勘现场的时间一般应在投标截止时间 15 日 前及投标预备会召开前进行。参见教材 P43。 9.对于技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽数的评标专 家难以保证胜任评标工作的，可有由()直接确定评标专家 A.招投标鉴定机构 B.上级主管部门 C.招标代理机构 D.招标人 【答案】D 【解析】评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取 随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随 机抽取的方式， 技术复杂、 专业性强或者国家有特殊要求的招标项目， 采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的， 可以由招标人直接确 定。参见教材 P43.

6、 10.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，价格调整公 式中的定值权重为 0.2 时，可调因子的变值权重之和为()。 A.0.8 B.1.0 C.1.2 D.1.8 【答案】A 【解析】定值权重与可调因子变值权重之和为 1.参见教材 P94. 11.关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是()。 A.资格预审适用于邀请招标方式 B.资格后审适用于投标人数量较多的情形 c.鼓励同时采用资格预审和资格后审 D.资格预审与资格后审的审查内容一致 【答案】D 【解析】选项 A，对于公开招标的项目，实行资格预审;选项 B， 资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目;选项 c， 资格

7、预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的 内容是一致的。参见教材 P50。 12.对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的 施工项目，宜采用的评标方法是()。 A.经评审的最低投标价法 B.有限数量评审法 c.最低评标价法 D.综合评估法 【答案】c 【解析】最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者 招标人对其技术、 性能标准没有特殊要求的招标项目。 参见教材 P54。 13.采用综合评估法评标时， 应根据投标人报价和()计算投标报价 偏差率。 A.投标限价 B.评标基准价 c.最低评标价 D.投标平均价 【答案】B 【解析】偏差率=100%(投标人报价-评

8、标基准价)/评标基准价。 参见教材 P58。 14.根据标准设计施工总承包招标文件，因发包人原因造成 监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权 提出价格调整或解除合同。 A.30 B.60 C.90 D.120 【答案】c 【解析】因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起 90 天 内发出开始工作通知， 承包人有权提出价格调整要求， 或者解除合同。 参见教材 P127. 15.根据标准设计施工总承包招标文件中的投标人须知，投 标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指()。 A.设计负责人 B.设计专业负责人 c.项目经理 D.项目技术负责人 【答案】A

9、【解析】投标人资格要求：项目经理应当具备工程设计类或者工 程施工类注册执业资格， 设计负责人应当具备工程设计类注册执业资 格。参见教材 P60。 16.根据标准设计施工总承包招标文件，投标人在投标文件 中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是()。 A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审 B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审 c.不进行报价，由评标委员会评估 D.不计入报价，中标后单独报价评审 【答案】B 【解析】承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用 费包含在投标报价内。参见教材 P123。 17.直接订购方式适用于采购()的设备。 A.贵重 B.进口 C

10、.交货周期短 D.单一来源 【答案】D 【解析】直接订购方式多适用于零星采购、应急采购，或只能从 一家供应厂商获得， 或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订的 采购。参见教材 P62。 18.根据标准设备采购招标文件，对于专用合同条款约定的 超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注()，以便装卸和搬运。 A.起吊点和平衡点 B.平衡点和支点 c.支点和重心 D.重心和起吊点 【答案】D 【解析】对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱 两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。参见教材 P147. 19.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装 运港船上交货价的，国外供

11、货方在投标时应报()价。 A.FOB B.CIF C.FCA D.CIP 【答案】A 【解析】招标文件可要求国外供货方(卖方) 报 FOB 价， 即装运 港船上交货价。参见教材 P64。 20.根据标准材料采购招标文件，初步评审材料采购投标文 件时，属于响应性评审内容的是()。 A.业绩要求 B.联合体协议书 C.交货期 D.投标人名称 【答案】C 【解析】响应性评审则主要审查投标报价、投标内容、交货期、 质量要求、投标有效期、投标保证金、权利义务、投标材料及相关服 务等是否符合规定。参见教材 P69。 21.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价 因素的最优响应值是()。 A.

12、独立评价值 B.加权评价值 C.综合评价值 D.基准评价值 【答案】D 【解析】最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称 为基准评价值， 其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应的 评价值。参见教材 P72。 22.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。 A.特别法人 B.企业法人 c.非法人组织 D.非营利法人 【答案】B 【解析】依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法 人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人。参见教材 P76。 23.建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是() A.投标人的投标报价明显低于其实际成本 B.投标人的资格文件中

13、有虚假材料并导致废标 C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件 D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求 【答案】c 【解析】下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标 人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标;二是中标人在规 定期限内无正当理由未能根据规定签订合同， 或根据规定接受对错误 的修正;三是中标人根据规定未能提交履约保证金;四是投标人采用不 正当的手段骗取中标。参见教材 P1617. 24.根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，对勘察人正 式提交的实验报告格式要求是() A.加盖试验室公章并由试验负责人签字 B.加盖试验室公章并由项目负责人签字 c.加盖 CMA 章并由

14、项目负责人签字确认 D.加盖 CMA 章并由试验负责人签字确认 【答案】D 【解析】试验报告的格式应当符合 CMA 计量认证体系要求， 加 盖 CMA 章并由试验负责人签字确认。参见教材 P80。 25.根据 FIDIC设计采购施工(EPC) /交钥匙工程合同条件， 优 先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是()。 A.投标书 B.工程量清单 C.业主要求 D.设计标准 【答案】c 【解析】银皮书合同文件的组成及其优先次序是：(1)合同协议 书;(2)专用合同条件;(3)通用合同条件;(4)业主要求;(5)明细表;(6)投标 书;(7)联合体保证(如投标人为联合体);(8)其他组成合

15、同的文件。参见 教材 P158。 26.根据标准设计招标文件中的通用合同条款，因设计人未 能按合同计划提供图纸， 导致施工承包人不能按监理人批准的进度计 划施工而造成损失的该损失最终应由()承担。 A.发包人 B.施工承包人 C.设计人 D.监理人 【答案】A 【解析】通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承 包人有权获得工期顺延和(或)费用加利润补偿的。 由于提供图纸延误， 属于发包人的原因，应由发包人承担。参见教材 P100. 27.根据标准设计招标文件中的通用合同条款，设计人更换 项目负责人应履行的程序()。 A.事先征得发包人同意，并在更换 14 天前将姓名及详细资料提 交发包

16、人 B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资 料提交发包人 c.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人 提交书面材料 D.更换 14 天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在 7 天内 做出答复 【答案】A 【解析】设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在 更换 14 天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。 参见教材 P85。 28.据标准设计招标文件中的通用合同条款，除专用合同条 款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日 起不应超过()日。 A.14 B.21 C.28 D.30 【答案】A 【解析】除专用合同条款另

17、有约定外，发包人对于设计文件的审 查期限，自文件接收之日起不应超过 14 天。参见教材 P86。 29.根据 标准施工招标文件 ， 施工评标办法应在()中明确规定。 A.招标文件 B.招标公告 c.资格预审文件 D.资格预审公告 【答案】A 【解析】施工评标办法应在招标文件中明确规定。参见教材 P5459. 30.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，属于发包人 义务的是()。 A.组织设计交底 B.编制施工环保措施计划 c.审批施工组织设计 D.组织论证专项施工方案 【答案】A 【解析】发包人的义务包含提供施工场地、组织设计交底、约定 开工时间。参见教材 P97。 31.根据标准施工招标文件

18、中的通用合同条款，关于变更意 向书及变更指示发出主体的说法，正确的是()。 A.可以由发包人发出 B.只能由监理人发出 C.可以由承包人发出 D.只能由发包人发出 【答案】B 【解析】变更意向书及变更指示发出主体都只能由监理人发出。 参见教材 P108。 32.某工程， 变更增加项目的工作内容为压实度 0.98 的土方填筑， 合同己标价工程量清单中有压实度 0.92 的土方填筑项目。根据标 准施工招标文件，该变更项目的估价原则为() A.直接采用工程量清单中压实度 0.92 的土方填筑项目单价 B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定 c.参照压实度 0.92 的土方填筑项目单价， 由监理

19、人在合理范围内 商定或确定 D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定 【答案】c 【解析】变更的估价原则：(1)已标价工程量清单中有适用于变更 工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用;(2)已标价工程量清单 中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类 似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价;(3)已标价工程 量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监 理人商定或确定变更工作的单价。参见教材 P109。 33.工程施工评标中，投标人投标报价是否低于其成本，应当由() 认定。 A.招标人 B.评标委员会 c.招投标监督机构 D.市场监督管理机构 【答

20、案】B 【解析】评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价， 使得其投标报价可能低于其个别成本的， 应当要求该投标人作出书面 说明并提供相应的证明材料， 投标人不能合理说明或者不能提供相应 证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并 否决其投标。参见教材 P37。 34.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，工程接收证 书颁发后， 承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的 费用应由()承担。 A.发包人 B.监理人 c.发包人和承包人共同 D.承包人 【答案】D 【解析】承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理 未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或

21、清理，所需金额从拟 支付给承包人的款项中扣除。参见教材 P116。 35.为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招 标方式采购设备和安装工程时，可按照()来确定招标类型。 A.设备生产周期 B.安装工程实施周期 C.设备安装条件 D.各部分所占费用比例 【答案】D 【解析】如果采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来 确定具体招标类型，通常设备占费用比例大的，可按设备招标，安装 工程占费用比例大的，则可按安装工程招标。参见教材 P63. 36.根据标准施工合同文件中的通用合同条款，承包人应在 施工过程中负责管理施工控制网点，并在()后将其移交发包人。 A.工程缺陷责任期届满 B

22、.工程竣工 C.工程竣工验收合格 D.工程最终结算 【答案】B 【解析】承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或 损坏的施工控制网点应及时修复， 并在工程竣工后将施工控制网点移 交发包人。参见教材 P98。 37.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，因不可抗力 导致工期延长， 监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的 合理赶工费用应由()承担。 A.发包人 B.承包人 c.发包人和监理人共同 D.参与验收的各方共同 【答案】A 【解析】发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用 由发包人承担。参见教材 P110。 38.某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启

23、 防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由()承担。 A.发包人 B.承包人 c.发包人和监理人共同 D.参与验收的各方共同 【答案】B 【解析】对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发 出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引 起的费用增加和(或)工期延误。 监理人发出整改通知 28 天后， 承包人 仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。参见教材 P113。 39.根据标准勘察招标文件中的通用合同条款，勘察人应对 勘察方法的()完全负责。 A.完备性、可靠性、先进性 B.完备性、正确性、经济性 c.适用性、先进性、经济性 D.正确性、适用性、

24、可靠性 【答案】D 【解析】勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负 责。参见教材 P79。 40.根据标准设计施工总承包招标文件，组成合同的文件有： 发包人要求;价格清单;通用合同条款。 仅就上述合同文件而言， 正确的优先解释顺序是()。 A.- B.- C.- D.- 【答案】c 【解析】 在标准总承包合同的通用条款中规定， 履行合同过程中， 构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：(1)合同协议 书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用条款;(5)通用合同条 款;(6)发包人要求;(7)承包人建议书;(8)价格清单;(9)其他合同文件一经 合同当事人双方

25、确认构成合同文件的其他文件。 合同的各文件中出现 含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件 序号为优先解释的顺序。参见教材 P121。 41.根据标准设计施工总承包招标文件，承包人文件中最主 要的文件是()。 A.设计文件 B.施工组织设计 c.价格清单 D.承包人建议书 【答案】A 【解析】承包人文件中最主要的是设计文件。参见教材 P123。 42.根据标准设计招标文件中的通用合同条款，工程设计应 执行的规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应 以()为准。 A.描述更为严格的内容 B.规范标准描述的内容 c.发包人要求所描述的内容 D.行业惯例遵循的内容

26、【答案】A 【解析】设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范 和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包 人要求之间如对同一内容的描述不一致时， 应以描述更为严格的内容 为准。参见教材 P85。 43.根据标准设计施工总承包招标文件，发包人与承包人在 履行合同中发生争议， 经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而 提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按()执行。 A.争议评审组的评审意见 B.发包人的意见 C.承包人的意见 D.总监理工程师的确定 【答案】D 【解析】发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或挺 起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书

27、面通 知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程 师的确定执行。参见教材 P138。 44.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，施工合同履 约担保期限应自()之日起。 A.招标人发出中标通知书 B.发承包双方签订合同 C.中标人接到中标通知书 D.监理人发出开工通知 【答案】B 【解析】 履约担保， 担保期限自发包人和承包人签订合同之日起， 至签发工程移交证书日止。参见教材 P90。 45.根据标准材料采购招标文件，合同材料的所有权和风险 自()时起由卖方转移到买方。 A.交付 B.核验 C.清点 D.签约 【答案】A 【解析】 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至

28、买方， 合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。 参 见教材 P144。 46.根据标准设备采购招标文件，除专用合同条款另有约定 外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价 格的()作为交货款。 A.40% B.50% C.60% D.70% 【答案】c 【解析】卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方 提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格 的 60%。参见教材 P145。 47.根据标准材料采购招标文件，全部合同材料质量保证期 届满后，买方应在一定内向卖方支付合同价格的()结清款。 A.10% B.5% C.3% D.2

29、% 【答案】B 【解析】全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交 的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后 28 日内，向卖 方支付合同价格 5%的结清款。 48.根据 FIDIC施工合同条件承包商应从开工之日起， 承担工 程照管责任， 直到( )之日止。 A.承包商提交工程竣工验收申请 B.业主颁发工程接收证书 C.承包商提交工程竣工结算申请 D.业主颁发工程缺陷责任 【答案】B 【解析】承包商应从开工日期起，承担照管工程、货物、承包商 文件的工程照管责任， 直到颁发工程接收证书之日止。 参见教材P155。 49.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，监理人收到 承包人提交进度

30、付款申请单后的处理程序为()。 A.监理人核查发包人确认发包人出具经监理人签认的进度 付款证书 B.监理人核查发包人审查同意监理人出具经发包人签认的 进度付款证书 C.监理人核查发包人审查同意监理人出具经承包人签认的 进度付款证书 D.监理人核查承包人签认发包人出具进度付款证书 【答案】B 【解析】监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性 证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的 金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，雷监理人向承包 人出具经发包人签认的进度付款证书。参见教材 P107. 50.根据英国工程施工合同， 条件属于 ECC 核心条款的是()。

31、 A.履约保证 B.承包商预付款 C.区段竣工 D.测试和缺陷 【答案】D 【解析】工程施工合同(ECC) ， 核心条款(Core Clauses) 是施工 合同的主要共性条款，包括总则;承包商的主要责任;工期：测试和缺 陷;付款;补偿事件;所有权;风险和保险;争端和合同终止等 9 条，构成 了施工合同的基本构架，适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙 工程承包等不同模式。参见教材 P162。 二. 多选题 1 工程施工投标资格预审公告包括的内容有() A.招标条件 B.项目概况与招标范围 C.资格预审方法 D.申请人资格要求 E.招标保证金要求 【答案】ABCD 【解析】本题考查的是标准资格

32、预审文件的组成。资格预审公告 包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方 法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒 介和联系方式等公告内容。参见教材 P50。 2.根据 FIDIC设计采购施工(EPC) /交钥匙工程合同条件， 承 包商应履行的合同义务有()。 A.向业主提供工程设计标准 B.向业主提交月进度报告 C.向业主提供临时操作与维护手册 D.向工程师报批所有分包商 E.对业主人员进行操作与维修培训 【答案】BCE 【解析】本题考查的是设计采购施工(EPC) /交钥匙合同条件。 选项 A 错误，设计和技术标准属于“业主要求”的内容，不是承包商 向业

33、主提供的;选项 B 正确，承包商的主要责任和义务中包括编制提 交月进度报告;选项 c 正确，在竣工试验开始前，承包商还应向业主 提供临时的操作与维护手册;选项 D 错误，只有在专用合同条件中对 分包商有要求的，承包商才需在不少于 28 天前向业主通知;选项 E 正 确， 承包商的主要责任和义务中包括对业主人员进行工程操作和维修 培训。参见教材 P158161。 3.关于 CM 合同模式的说法，正确的有() A.风险型 CM 合同采用成本加酬金的计价方式 B.代理型 CM 承包商负责工程分包的发包 C.CM 合同属于管理承包合同。 D.代理型 CM 承包商不承担工程实施风险 E.风险型 CM 承

34、包商只负责施工阶段的组织管理工作 【答案】A CD 【解析】本题考查的是 CM 合同模式。选项 B 错误，对于代理型 CM 模式，CM 承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨 询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订 CM 承包商不承担项目实施的风险;选项 E 错误，风险型 CM 承包商的 工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。 参 见教材 P165。 4.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，质量保证金的 计算基数应包括( )。 A.付款周期末已实施工程的价款金额 B.工程预付款的支付金额 c.工程预付款的扣回金额 D.按合同约定价格调整的金额

35、 E.按合同约定经监理人核实的计日工金额 【答案】AE 【解析】质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及 价格调整的金额。参考投资控制P204。 5.根据标准设计施工总承包招标文件，合同双方需在专用合 同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的()。 A.内容 B.格式 C.数量 D.地点 E.时间 【答案】ACE 【解析】承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定 承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。参见教材 P123。 6.根据标准设计施工总承包招标文件，合同双方应在专用合 同条款中约定设备和工程保险的() A.投保时间 B.投保险种 c.保险范围 D.保险期限 E

36、.投保对象 【答案】BCD 【解析】承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建 设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险。具体的投保 险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在 专用条款中明确约定。参见教材 P126。 7.根据标准设计施工总承包招标文件，合同履行过程中发生 ()下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补 偿。 A.争议评审组对监理人确定的修改 B.异常恶劣的气候条件 c.基准资料有误 D.发包人原因造成质量不合格 E.行政审批延误 【答案】A BE 【解析】选项 CD 可以索赔工期、费用和利润。参见教材 P133。 8.建设工程

37、材料采购合同条款主要涉及的内容有()。 A.材料生产制造 B.材料交接程序 C.质量检验方式 D.材料质量要求 E.合同价款支付 【答案】BCDE 【解析】建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要 涉及交接程序、检验方式、质量要求和合同价款的支付等。 9.根据标准设备采购招标文件中的通用合同条款，设备采购 合同履行过程中卖方未能按时交付合同设备的， 应向买方支付迟延交 付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法 有()。 A.迟交两周的， 每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5% B.迟交三周的， 每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5% C.* D.

38、* E.* 【答案】AB 【解析】迟延交付违约金的计算方法如下：(1)从迟交的第一周到 第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%;(2)从迟交 的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%;(3)从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延 交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。参见教材 P150。 10.合同法律关系的构成要素有()。 A.目标 B.主体 C.客体 D.内容 E.性质 【答案】BCD 【解析】合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客 体、合同法律关系内容

39、三个要素。参见教材 P7。 11.关于抵押权的说法正确的是()。 A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效 B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押 C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记 D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同 E.使用权不明的财产不得抵押 【答案】BCDE 【解析】选项 A 错误，当事人以生产设备、原材料、半成品、产 品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自 抵押合同生效时设立;未经登记，不得对抗善意第三人。 12.投保建筑工程一切险的工程，保险人对()造成的损失不予赔 偿。 A.地面下陷 B.设计错误 C.维修保养

40、D.正常检修 E.气温变化 【答案】BCDE 【解析】保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计 错误引起的损失和费用;(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变 化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气 温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失 和费用;(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及 为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用;(4)非外力引起的机 械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成 的本身损失;(5)维修保养或正常检修的费用;(6)档案、文件、账簿、票 据、现金、各种有价证券、图表资料及包

41、装物料的损失;(7)盘点时发 现的短缺;(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的 车辆、船舶和飞机的损失;(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已 经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的 损失;(10)除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中 已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或 接受的部分。参见教材 P19。 13.依法必需进行勘察设计招标的项目招标时应具备的条件有()。 A.招标人已经依法成立 B.已确定勘察设计单位初选名单 C.勘察设计资金来源已经落实 D.必需的勘察设计基础资料已收集完成 E.已组织投标申请人踏勘现场

42、【答案】A CD 【解析】根据现行规定，依法必须进行勘察设计招标的工程建设 项目，在招标时应当具备下列条件：(1)招标人已经依法成立;(2)按照 国家有关规定需要履行金或者资金来源已经落实;(4)所必需的勘察设 计基础资料已经收集完成;(5)法律法规规定的其他条件。参见教材 P28。 14.招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案 文件中应说明的内容有()。 A.招标工作范围 B.计划工期 C.对投标人的资质要求 D.招标费用预算 E.评标办法 【答案】ABC 【解析】招标备案文件应说明：招标工作范围;招标方式;计划工 期;对投标人的资质要求;招标项目的前期准备工作的完成情况;自行

43、 招标还是委托代理招标等内容。参见教材 P40。 15.根据标准资格预审文件资格预审公告的内容包括()。 A.招标条件 B.项目概况与招标范围 C.预审办法 D.资格要求 E.投标保证金要求 【答案】ABCD 【解析】资格预审公告：包括招标条件、项目概况与招标范围、 申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申 请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。参见教材 P50。 16.分项报价表的内容包括()。 A.规格 B.单位 C.性能 D.数量 E.总价 【答案】BDE 【解析】分项报价表的内容包括：(1)分项名称;(2)单位;(3)数量;(4) 单价(元);(5)总价

44、(元);(6)合计报价。参见教材 P64。 17.根据国家发展改革委员会等九部委标准材料采购招标文件 材料采购投标文件应包括的内容有()。 A.商务和技术偏差表 B.技术支持资料 C.材质标准 D.合同条款修改建议 E.资格审查资料 【答案】ABCE 【解析】材料采购投标文件应包括下列内容：(1)投标函及投标函 附录;(2)法定代表人身份证明或授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标 保证金;(5)商务和技术偏差表;(6)分项报价表;(7)资格审查资料：(8)投 标材料质量标准;(9)技术支持资料;(10)相关服务计划;(11)投标人须知 前附表规定的其他资料。参见教材 P67。 18.工程

45、施工投标资格预审公告包括的内容有()。 A.招标条件 B.项目概况与招标范围 C.资格预审方法 D.申请人资格要求 E.招标保证金要求 【答案】ABCD 【解析】本题考查的是标准资格预审文件的组成。资格预审公告 包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方 法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒 介和联系方式等公告内容。参见教材 P50. 19.根据 FIDIC设计采购施工(EPC) /交钥匙工程合同条件， 承 包商应履行的合同义务有()。 A.向业主提供工程设计标准 B.向业主提交月进度报告 C.向业主提供临时操作与维护手册 D.向工程师报批所有分包商

46、E.对业主人员进行操作与维修培训 【答案】BCE 【解析】本题考查的是设计采购施工(EPC) /交钥匙合同条件。 选项 A 错误，设计和技术标准属于“业主要求”的内容，不是承包商 向业主提供的;选项 B 正确，承包商的主要责任和义务中包括编制提 交月进度报告;选项 c 正确，在竣工试验开始前，承包商还应向业主 提供临时的操作与维护手册;选项 D 错误，只有在专用合同条件中对 分包商有要求的，承包商才需在不少于 28 天前向业主通知;选项 E 正 确， 承包商的主要责任和义务中包括对业主人员进行工程操作和维修 培训。参见教材 P158161。 20.关于 CM 合同模式的说法，正确的有()。 A

47、.风险型 CM 合同采用成本加酬金的计价方式 B.代理型 CM 承包商负责工程分包的发包 C.CM 合同属于管理承包合同 D.代理型 CM 承包商不承担工程实施风险 E.风险型 CM 承包商只负责施工阶段的组织管理工作 【答案】ACD 【解析】本题考查的是 CM 合同模式。选项 B 错误，对于代理型 CM 模式，CM 承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨 询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订 CM 承包商不承担项目实施的风险;选项 E 错误，风险型 CM 承包商的 工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。 参 见教材 P165。 23.根据标

48、准施工招标文件中的通用合同条款，质量保证金 的计算基数应包括( )。 A.付款周期末已实施工程的价款金额 B.工程预付款的支付金额 C.工程预付款的扣回金额 D.按合同约定价格调整的金额 E.按合同约定经监理人核实的计日工金额 【答案】AE 【解析】质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及 价格调整的金额。参考投资控制P204. 24.根据标准设计施工总承包招标文件，合同双方需在专用 合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的()。 A.内容 B.格式 C.数量 D.地点 E.时间 【答案】ACE 【解析】承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定 承包人向监理人陆续提供文件的

49、内容、数量和时间。参见教材 P123。 25.根据标准设计施工总承包招标文件，合同双方应在专用 合同条款中约定设备和工程保险的()。 A.投保时间 B.投保险种 c.保险范围 D.保险期限 E.投保对象 【答案】BCD 【解析】考试信息关注微信公众号：任哥有约 承包人按照专用 条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、 建筑工程 一切险或安装工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、 保险费率、保险期限等有关内容应当在专用条款中明确约定。参见教 材 P126。 26.根据标准设计施工总承包招标文件，合同履行过程中发 生()下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润

50、 补偿。 A.争议评审组对监理人确定的修改 B.异常恶劣的气候条件 C.基准资料有误 D.发包人原因造成质量不合格 E.行政审批延误 【答案】ABE 【解析】选项 CD 可以索赔工期、费用和利润。参见教材 P133。 27.建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有()。 A.材料生产制造 B.材料交接程序 C.质量检验方式 D.材料质量要求 E.合同价款支付 【答案】BCDE 【解析】建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要 涉及交接程序、检验方式、质量要求和合同价款的支付等。 28.根据标准设备采购招标文件中的通用合同条款，设备采 购合同履行过程中卖方未能按时交付合同设备的， 应向买