二级建造师_工程法规真题及答案_2019

《二级建造师_工程法规真题及答案_2019》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师_工程法规真题及答案_2019（20页珍藏版）》请在七七文库上搜索。

1、二级建造师_工程法规真题及答案_2019单选题1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（ ）A)须经有关机关批准B)有技术负责人C)承担有限民事责任D)应当有自己的名称和组织机构答案:D解析:单选题2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（ ）时发生移转。A)交付B)合同成立C)合同生效D)车辆完登记答案:A解析:单选题3.关于建设用地使用权的说法，正确的是（ ）A)建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B)建设用地使用权的设立可以采取转让方式C)设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D)建设用地使用权期间届满的，自动续期答案:C解析:单选

2、题4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（ ）A)建设单位B)设计单位C)施工企业D)监理单位答案:A解析:单选题5.关于商标专用权的说法，正确的是（ ）A)商标专用权是一种无形财产权B)转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C)注册商标的有效期为 10 年D)商标专用权的有效期自提出申请之日起计算答案:C解析:单选题6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保近期还贷，此担保方式属于（ ）担保。A)保证B)质押C)抵押D)留置答案:B解析:单选题7.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期 2018 年 5 月 10 日，并于 5 月 15 日与保险公司签订了建筑

3、工程一切险保险合同。同年 7 月 20 日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年 8 月 10 日，该建筑工程一切险责任起始日期为（ ）A)2018 年 5 月 10 日B)2018 年 5 月 15 日C)2018 年 7 月 20 日D)2018 年 8 月 10 日答案:C解析:单选题8.下列管辖不是民事诉讼法规定的民事案件管辖的是（ ）A)仲裁管辖B)级别管辖C)地域管辖D)移送管辖答案:A解析:单选题9.下列可视为投标人相互串通投标的是 ( )。A)不同投标人的投标文件相互混装B)投标人之间约定中标人C)投标人之间约定部分投标人放弃投标D)投标人以弄虚作假方式骗取中标答案:A

4、解析:单选题10.关于有效投标价格的说法，正确的是（ ）A)投标报价低于成本B)投标报价高于最高投标限价C)投标报价高于其他投标人报价D)投标人提供备选价格答案:C解析:单选题11.关于货运中的多式联运的说法，正确的是（ ）A)多式联运经营人对全程运输承担义务B)指两个以上承运人以同一运输方式联运C)多式联动单据不可以转让D)区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任答案:A解析:单选题12.关于效力待定合同的说法，正确的是（ ）A)善意相对人对合同有追认权B)权利人有撤销的权利C)撤销应当向人民法院或仲裁机构申请D)限制民事行为能力人签订的纯获利益的合同，无需追认答案:D解析:单选题1

5、3.某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（ ）提出A)市质量监督站B)市建设行政主管部门C)区质量监督站D)区建设行政主管部门答案:B解析:单选题14.建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是（ ）A)应当使用散装水泥B)禁止损毁耕地烧砖C)应当使用预拌混凝土D)禁止远距离运输答案:B解析:单选题15.某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（ ） 。A)张某在该企业连练工作满 8 年B)王某到该企业工作 2 年，并被董事会任命为总经理C)赵某在该企业累计工作了 12 年，但中间曾离开过企业

6、D)李某与该企业已经连线订立 2 次固定期限劳动合同， 但因工负伤不能从事原工作答案:D解析:单选题16.关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（ ） 。A)建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B)建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理C)工程监理单位不能与建设单位有隶属关系D)工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系答案:B解析:单选题17.关于委托合同法律特征的说法，正确的是（ ） 。A)是一种典型的提供劳务的合同。B)应当是有偿合同C)委托事务只能是法律行为D)受托人不得转委托答案:A解析:单选题18.关于开标的说法，正确的是（ ）A)开标应当在据标文件

7、确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B)开标地点不必为招标文件中预先确定的地点C)开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加D)开标过程应当记录，并存档备查答案:D解析:单选题19.根据建筑工程施工质量验收统一标准 ，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（ ）A)节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加B)节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加C)工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收D)参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准答案:C解

8、析:单选题20.关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（ ） 。A)延续注册申请应当在注册有效期满前 3 个月内提出B)申请延续注册只需要提供原注册证书C)延续注册执亚期间不能申请变更注册D)延续注册有效期为 3 年答案:D解析:单选题21.建设工程应当自领取施工许可证之日起（ ）个月内开工。A)1B)3C)2D)6答案:B解析:单选题22.根据刑法 ，下列刑事责任中，属于主刑的是（ ） 。A)罚金B)没收财产C)拘役D)驱除出境答案:C解析:单选题23.关于工程质量检测的说法，正确的是（ ） 。A)检测机构是具有独立法人资格的非营利中介机构B)检测机构不得与建设单位有隶属关系C)检测人员、检

9、测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字D)检测人员可以同时受聘于两个或两个以上的检测机构答案:C解析:单选题24.某政府工程建设项目发、 承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（ ） 。A)行政纠纷B)民事纠纷C)刑事纠紛D)程序纠纷答案:B解析:单选题25.在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则（ ）A)按照年利率 24%计息B)按中国人民银行同期同类贷款利率计息C)垫资不予返还D)利息不予支持答案:D解析:单选题26.因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由（ ）承担。A)建设单位B)设计单位C)总承包

10、单位D)分包单位答案:A解析:单选题27.关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（ ）A)以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人B)已经发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用C)已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息D)应当时发布公告答案:D解析:单选题28.根据 建筑施工企业主要负责人、 项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定 ，属于项目负责人安全生产职责的是（ ） 。A)建立项目安全生成管理体系B)建立安全生产管理制度C)监视分部分项工程D)及时质量问题答案:A解析:单选题2

11、9.根据建筑业企业资质管理规定建筑企业资质分为（ ）三个序列。A)特级、一级、二级B)工程总承包、施工总承包、施工分包承包管理C)甲级、乙级、丙级D)施工总承包、专业承包、施工劳务资质答案:D解析:单选题30.采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的， 一经发现，立即（ ） 。A)撤销当事人注册证书B)撤销当事人建造师资格证书C)处以罚款D)取消当事人连续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布答案:D解析:单选题31.有效仲裁协议的内容不包括（ ） 。A)具体的仲裁事实，理由B)请求仲裁的意思表示C)仲裁事项D)选定的仲裁委员会答案:A解析:单选题32.当事人对于仲裁协议的效力有异议，

12、一方请求仲裁委员会作出决定， 另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力由（ ） 。A)仲裁协议约定的仲裁委员会决定B)仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的基层人民法院裁定C)仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院规定D)申请人住所地的基层人民法院裁定答案:C解析:单选题33.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 ，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和和送检的比例不得低于有关技术标准中应取样数量的 （ ） 。A)20%B)25%C)40%D)30%答案:D解析:单选题34.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为 6 个月，则甲的试用期应在（ ）的

13、期间范围内确定。A)15 日B)1 个月C)2 个月D)3 个月答案:B解析:单选题35.根据建筑市场诚信行为信息管理力法 ，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（ ）A)对整改确有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于 6 个月B)建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为 6 个月至 3 年C)对招标投标违法行为记录公告期限为 1 年D)行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于 6 个月的， 公告期限从其决定答案:B解析:单选题36.甲与某施工企业于 2018 年 6 月 1 日签订了 3 年的劳动合同，其中约定试用期 3 个月，

14、 次日合同开始履行。 2018 年 10 月 12 日， 甲拟解除劳动合同， 则 ( )。A)必须取得用人单位同意B)口头通知用人单位即可C)应当提前 30 日以书面形式通知用人单位D)应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位答案:C解析:单选题37.根据招标投标法实施条例 ，关于联合体投标的说法，正确的是（ ）A)招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成B)资格预审后联合体增减、更换成员的，应当书面通知招标人C)招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D)联合体各方在同招标项月中可以以自己名义单独投标答案:C解析:单选题38

15、.人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（ ）A)15 日B)20 日C)10 日D)30 日答案:C解析:单选题39.下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（ ） 。A)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的B)将承包的工程转包或违法分包的C)未按照节能设计进行施工的D)允许其他单位或个人以本企业名义承担工程答案:D解析:单选题40.施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（ ）A)解除合同并赔偿损失B)继续履行并解除合同C)支付违约金和双倍返还定金D)确认合同无效并支付违约金答案:A解析:单选题41.施工企业必须为职工办理的保险是（ ）

16、。A)意外伤害险B)工伤保险C)职业资住险D)财产险答案:B解析:单选题42.在买卖合同中， 标的物在订立合同之前已为买受人占有， 合同生效即视为完成交付的方式，称为（ ） 。A)拟制交付B)占有改定C)现实交付D)简易交付答案:D解析:单选题43.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法 ,正确的是（ ） 。A)建筑施工企业变更法定代表人 ,应当办理安全生产许可证的变更手续B)安全生产许可证有效期可以自动延期C)安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期D)建筑施工企业变更地址 ,安全生产许可证无须办理变更手续答案:A解析:单选题44.某建设工程承包人在工程完工后于 2 月 1 日提交了竣工验收报

17、告，发包人未组织验收； 3 月 1 日工程由发包人接收； 4 月 1 日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算： 6 月 1 日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（ ）A)2 月 1 日B)4 月 1 日C)3 月 1 日D)6 月 1 日答案:C解析:单选题45.根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法 ，属于建筑施工企业负责人的是（ ）A)实际控制人B)副总工程师C)主管经营的副总经理D)项目经理答案:B解析:单选题46.合同权利转让未通知债务人，则（ ）A)对债务人不发生效力B)转让合同无效C)推定为未转让D)抗辩权发生转移答案:A解析:单选题47.根据招标投标法

18、 ，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（ ） 。A)在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B)投标人少于 5 个的，招标人应当重新招标C)招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存D)投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金答案:D解析:单选题48.根据生产安全事故应急预案管理办法 ，关于应急预案评审的说法，正确的是（ ） 。A)建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审B)评审人员由经济、技术方面的专家组成C)施工企业专职安全管理人员可作为评审人员D)评审活动应当形成书面评审纪要答案:D解析:单选题49.负有安全生产监晉管理职责的部门

19、依法采取停止供电措施， 除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前（ ）通知生产经营单位。A)12 小时B)36 小时C)24 小时D)48 小时答案:C解析:单选题50.关于可撤销合同撤销权的说法 ,正确的是（ ）A)因欺诈致使对方意思不真实 ,构成撒销事由B)可以使尚未成立的合同归于无效C)撤销权的行使应当以通知的方式作出D)当事人不得自行放弃撒销权答案:A解析:单选题51.关于履约保证金的说法，正确的是（ ） 。A)履约保证金不得低于中标合同金额的 10%B)中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，对超过部分不子赔偿C)招标文件要求中标人

20、提交履约保证金的，中标人应当提交D)施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提供履约担保答案:C解析:单选题52.关于和解的说法，正确的是（ ）A)和解达成的协议不具有法律效力B)和解达成的协议不具有强制执行力C)和解协议必须采用书面形式D)达成和解后，当事人不得再行起诉答案:B解析:单选题53.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（ ） 。A)取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志B)墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检C)见证人员应当有施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D)施工人员对工程涉及结安全的试块，试件和材料，应当在建

21、设单位或工程监理单位监督下现场取样答案:D解析:单选题54.合同债权人免除对方的债务，可以导致合同（ ）A)权利义务终止B)解除C)被追认D)未成立答案:A解析:单选题55.中标候选人的经营、 财务状况发生较大变化、 招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由 ( )按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。A)原评标委员会B)招标人C)招标人授权的招标代理机构D)重新组成的评标委员会答案:A解析:单选题56.暂时不能开工的建设用地，超过（ ）的，应当进行绿化，铺装或者遮盖。A)3 个月B)1 个月C)2 个月D)6 个月答案:A解析:单选题57.根据生产安全事故报告和调查处理条

22、例事故发生后，因特殊情况需要移动安全事故现场物件，应当符合的条件是（ ）A)经现场物件所有权人同意B)记忆现场物价的位置信息C)防止事故扩大的需要D)不造成任何其他损失答案:C解析:单选题58.关于工程建设国家标准的说，正确的是（ ）A)工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部负责B)工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定C)工程建设强制性标准包括地方标准D)工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布答案:A解析:单选题59.根据文物保护法 ，属于受国家保护的文物的是（ ） 。A)与历史事件有关的文物B)具有历史价值的壁画C)古脊椎动物化石D)古人类化石答案:B解析:单

23、选题60.根据绿色施工导则 ，四节一环保中的“四节”是指（ ） 。A)节工，节材，节机，节能B)节能，节地，节水，节材C)节水，节电，节气，节机D)节气，节材，节工，节水答案:B解析:多选题61.关于担保的说法，正确的有（ ）A)担保是用益物权的一种B)担保的目的是保障特定债权的实现C)主合同有效，担保合同有效D)主合同无效，担保合同可以另外约定有效E)反担保不适用担保法的规定答案:BD解析:多选题62.招标人有下列情形之一的， 可以对单位的人和其他直接责任人员依法给予处分的是 （ ） 。A)确定的提交资格预审申请文件，投标文件的时限不符合招标投标法和招标投标实施条例的规定B)招标文件的发售、

24、澄清、修改的时取不符合招标投标法和招标投标实施条例的规定C)依法应当公开招标而采用邀请招标D)接受应当拒收的招标文件E)接受未通过资格预事的单位或者个人参加投标答案:CDE解析:多选题63.关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有（ ） 。A)用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间B)发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得题过 36 小时C)延长工作时间一般每日不得超过 1 小时D)安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资 150%的工资报酬E)法定假日安排劳动者工作的用人果位，支付不低于工 200%的工资报酬答案:CD解析:多选题64.关于工程总承包企业的说法，正确的

25、有（ ） 。A)仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目B)工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业C)分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责D)工程总承包企业不得将工程总承包项目转包E)工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别发包给其他单位答案:BDE解析:多选题65.下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有（ ） 。A)法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别观定不一致，不能确定如何适用B)行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别观定不一致，不能确定如何适用C)地方性法

26、规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用D)部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用E)根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用答案:AE解析:多选题66.专利法的保护对象包括（ ） 。A)科学发现B)发明C)图形作品D)实用新型E)外观设计答案:BDE解析:多选题67.关于施工项目投标保证金的说法，正确的有（ ） 。A)招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B)投标保证金有效期应当与投标有效期一致C)两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出D)中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格、投标保证金不予退还E)投标保证金不得超过

27、招标项目估算价的 2%，但最高不得超过 80 万元人民币答案:ABDE解析:多选题68.下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的有（ ）A)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失成者部分丧失劳动能力的B)患者或者非因工负伤，在规定的医疗期内的C)劳动者被依法追究刑事责任的D)女职工在孕期、产期、哺乳期的E)劳动者不能胜任工作，经过培训，仍不能胜任工作的答案:ABD解析:多选题69.合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（ ）人民法院，以解决双方争议纠纷。A)被告住所地B)合问备案地C)合同签订地D)合同履行地E)原告住所地答案:ACDE解析:多选题70.根据必须招标的工程项目规定 ，下列项目属

28、于必须进行招标的有（ ） 。A)使用国有企业资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目B)使用有限公司资金的项目C)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目D)使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目E)使用财政预算资金 200 万元以上，并且该资金占投资额 10%以上的项目答案:ACDE解析:多选题71.根据拖欠农民工工资“黑名单”管理哲行办法 ，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有（ ） 。A)克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B)将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的C)因拖久农民工

29、工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的D)将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的E)没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的答案:AC解析:多选题72.在租赁合同中属于承租人义务的是（ ） 。A)维修租赁物B)第三人主张权利通知C)权利瑕疵担保D)转租E)妥善保管租赁物答案:BE解析:多选题73.下列安全责任中，属于建设单位应当承担的有（ ） 。A)提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料B)不得随意压缩合同工期C)足额使用安全施工措施所需费用D)不得租赁不符合安全施工要求的用具设备E)提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议答案:AB解析:多选题74.关于合同解除的说

30、法，正确的有（ ） 。A)合同解除适用于可撤销合同B)当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期 3 个月。C)对解除有异议的，可以申请人民法院确认解除的效力D)合同解除须有解除的行为E)合同解除仅使合同关系自始消灭答案:BCD解析:多选题75.下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ） 。A)有完整的技术档案和施工管理资料B)已完成建设工程设计和合同约定的主要内容C)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件D)有施工企业签署的工程保修书E)有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告答案:ACDE解析:多选题76.建设工程债的产生依据有（

31、） 。A)合同B)侵权C)无因管理D)不当得利E)公证答案:ABCD解析:多选题77.某单位如下工作安排中，符合劳动法劳动保护规定的有（ ） 。A)安排怀孕 6 个月的女工钱某从事夜班工作B)安排 17 岁的李某担任矿井安检员C)安排女工赵某在经期从事冷水作业D)批准女工孙某体产假 80 天E)安排 15 岁的周某担任仓库管理员答案:AB解析:多选题78.根据 环境噪声污染防治法 ， 下列情形中， 必须公告附近居民的夜间作业有 （ ）A)抢修作业B)赶工作业C)抢险作业D)因生产工艺上要求必须连续作业的E)因特殊需求必须连续作业的答案:ACDE解析:多选题79.于不动产权设立的说法，正确的是（

32、 ） 。A)不动产权变动未经登记，不影响当事人之间订立的消灭不动产权合同的效力B)依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记C)不动产权的设立属自愿登记D)不动产权自合同成立时设立E)不动产权物权登记由不动产所在地的登记机构办理答案:ABE解析:多选题80.根据建设工程质量保证金管理办法 ，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有（ ） 。A)缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年B)缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C)由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D)由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期E)缺陷责任期的期限由法律直接规定答案:ABCD解析: