2014年二建法规真题及答案解析（完整版）

《2014年二建法规真题及答案解析（完整版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2014年二建法规真题及答案解析（完整版）（27页珍藏版）》请在七七文库上搜索。

1、2014年二建法规考试真题及答案解析说明：这是2014年二级建造师法规考试题目，文档排版非常用心，希望对您有帮助。为了方便大家自我测试，我把答案和解析统一放在文档的后半部,末尾处还附有答题卡，全卷做完再对答案，有利于了解自己对知识点的掌握程度和锻炼自己的答题速度，最后祝大家逢考必过！一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）。1关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。A项目经理部具备法人资格B项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C项目经理部行为的法律后果由其自己承担D项目经理部是施工企业内部常设机构2单位甲委托自然人乙采购特种

2、水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ ）。A乙的行为属于法定代理B甲有权拒绝接受这批普通水泥C如甲拒绝，应由乙承担付款义务D甲应承担付款义务3根据物权法，土地承包经营权属于（ ）。A所有权B用益物权C担保物权D准物权4关于不动产物权设立的说法，正确的是（ ）。A经依法登记，发生设立效力B合同签字盖章，发生设立效力C依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D未经登记，不动产交易合同无效5工程建设中使用的计算机软件是（ ）保护的客体，受知识产权保护

3、。A专利权B商标权C著作D发明权6根据担保法，下列财产不能作为担保物的是（ ）。A厂房B可转让的专利权C生产原材料D公立幼儿园的教育设施7根据物权法，下列财产不可以抵押的是（ ）。A生产设备B连设用地使用权C正在建设的建筑物D集体所有的宅基地8某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（ ）。A行政处分B违约责任C行政处罚D交纳罚金9以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ ）。A政府对市场主体的守法诚信评价B社会中介信用机构的综合信用评价C市场主体的自我综合信用评价D行业协会协助政府部门的综合信用评价10承揽工

4、程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ ）。A按份责任B补充责任C连带责任D公平责任11建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；旅行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（ ）。ABCD12按照建筑施工场界环境噪声排放标准，建筑施工场界环境噪声排放限值为（ ）。A昼间60dB（A），夜间50dB（A）B昼间65dB（A），夜间50dB（A）C昼间70dB（A），夜间55dB（A）D昼间75dB（A），夜间60dB（A）13根据最高人民法院关于适用中华人民共和国

5、仲裁法若干问题的解释，当事人申请只想仲裁裁决的案件，由（ ）管辖。A仲裁机构所在地中级人民法院B仲裁机构所在地高级人民法院C被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院D被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院14在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（ ）。A撤回投B提高投标保证金额C撤销投标D及时书面告知招标人15关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（ ）。A承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包B个人可以承揽分包工程业务C建设单位有权直接指定分包工程承包人D建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝16关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法

6、，正确的是（ ）。A不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B良好行为记录信息公布期限一般为6个月C招标投标法违法行为记录公告期限为1年D依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月17发包人发生以下情形，且在催A告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。A未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B拖欠垫资利息C施工现场安装摄像设备全程监控D迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付18关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（ ）。A任何单位不得对能源消费实行包费制B施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证C建筑工程

7、保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制D建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准，不得出具竣工验收合格报告19根据合同法，应当采用书面形式的合同是（ ）。A设备租赁合同B建设工程合同C承揽合同D货物买卖合同20某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工。关于确定监理单位的说法，正确的是（ ）。A应当自行委托监理单位B应当招标选择监理单位C可不委托监理单位D应当由建设主管部门指定监理单位21根据民用建筑节能条例，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（ ），情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不得注册。A3个月以上6个月以

8、下B3个月以上1年以下C6个月以上2年以下D1年以上3年以下22下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（ ）。A超载本单位资质等级承揽工程的B以他人名义承揽工程的C施工中偷工减料的D将工程转包的23施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按规定移交拣选文物，情节严重但沿不构成犯罪的，可处以（ ）罚款。A1千元以上1万元以下B5千元以上5万元以下C1万元以上10万元以下D5万元以上50万元以下24甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地，因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任

9、承担的说法，正确的是（ ）A丙应向甲承担违约责任B甲只能向丁主张损客赔偿C丙应向乙承担违约责任D乙应自行承担货物损失25某生产经背单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括（ ）。A撤职B降职C刑罚D行政拘留26下列法律文书中，属于可以强制执行的是（ ）。A双方签收的人民法院调解书B双方签收的人民调解委员会制作的调解书C双方签收的建设行政主管部门制作的调解书D方拒绝签收的仲裁调解书27工程项目质量安全第一责任人是（ ）。A总经理B部门经理C安全经理D项目经理28根据建筑法，开工报告制度是指（ ）。A建设单位对施工企业开工条件的确认B政府主管部门的一种行政审批

10、制度C监理单位对施工企业开工准备工作的确认D政府主管部门对施工企业开工条件的确认29投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（ ）提出。A中标候选人公示期间B中标通知书发出之后C合同谈判期间D评标报告提交之前30下列有关仲裁的事项中，不属于仲裁法规定仲裁协议应当具有的内容是（ ）。A仲裁事项B选定的仲裁委员会C请求仲裁的意思表示D仲裁裁决的效力31某矿山企业的如下工作安排中，不违反劳动法中关于劳动保护规定的是（ ）。A安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表B未对未成年工进行定期健康检査C安排女职工王某从事井下作业D安排未成年工进行井下作业32监理单位重新检查已隐蔽部

11、位，检查结果合格，说法正确的是（ ）。A费用由施工企业承担B工期不予顺延C视为建设单位违约D施工企业可主张合理利润33下列变更中，属于应当经合同当亊人双方协商一致情形的是（ ）。A采购数量变更B公司名称变更C合同签约人员变更D公司法定代表人变更34根据劳动合同法，劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（ ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A60%B75%C80%D90%35注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现（ ）。A立即吊销其注册建造师证书B立即注销其建造师资格证书C已立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布D处以1万元罚款36诉讼时效

12、期间应当从（ ）起计算。A侵害行为停止时B当事人知道或应当知道权利被侵害时C当事人权利被侵将并产生损害后果时D当事人提起赔偿主张之日37下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（ ）。A涉及国家安全、国家秘密的目B使用各级财政预算资金的项目C使用企业事业单位自有资金的项目D使用上市公司资金的项目38各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为（ ）。A必须向同级人民法院提出检察建议B有权向同级人民法院提出检察建议C必须向上一级人民法院提出检察建议D有权向上一级人民法院提出检察建议39下列行为中不符合承揽合同特征的是（ ）。A承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所

13、承揽的工作B承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的C承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成40施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（ ）强制执行。A建设单位B人民法院C建设行政主管部门D公安部门41根据建筑工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（ ）处以罚款。A勘察单位B建设单位和施工企业C设计单位D建设单位和监理单位42根据建筑起重机械安全监督管理规定，应当报废的起重机械是（ ）。A须大修才能达到安全技术标准的B超过制造厂家规定的使用年限的C无安全技术档案的D无齐全有效的安全保护装置的43建

14、筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（ ）。A吊销资质证书B责令改正，没收违法所得C降低资质等级D处以罚款44检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（ ）。A双方共同认可的检测机构B原检测机构C上级检测机构D建设行政主管部门45关于建设工程施工合同（示范文本）的是（ ）。A当事人必须采用示范文本B采用示范文本是合同成立的前提C供当事人订立合同时参考D不采用示范文本，合同无效46关于施工合同特征的说法，错误的是（ ）。A施工合同是双务合同B施工合同是要式合同C施工合同客体是工程D施工合同是有偿合同47某有独立请求权的第三人，因不能归责

15、于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（ ）月。A6B12C18D2448某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向（ ）申请行政复议。A市环保局B省建设厅C市人民政府D省人民政府49根据劳动合同法B用人单位自用工之是起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ ）倍的工资。A1.5B2C3D450因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（ ）建设行政主管部门发布的计

16、价方法或者计价标准结算工程价款。A签约时的签约地B履约时的签约地C履约时的项目所在地D签约时的项目所在地51某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（ ）。A甲、乙应承担连带赔偿责任B甲与乙属于联合体投标C实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任52职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（ ）承担举证责任。A职工B鉴定机构C劳动部门D用人单位53某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（ ）。A联合投标

17、B合法投标C串通投标D独立投标54下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（ ）。A质量检测站B项目咨询单位C监理单位D建设行政主管部门55关于租赁合同特征的说法，正确的是（ ）。A租赁合同是单务合同B租赁合同成立以租赁物的交付为要件C出租方转移租赁物的所有权的使用收益权D承租人获得租赁物56关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（ ）。A不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D不得在一级建筑业企业执业57投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（ ）。A由工商行政管理机关吊销营业

18、执照B取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格C构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任D由招标行政主管部门责令改正并处罚金58施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人，该期间的起算时间为（ ）。A犯罪行为发生之日B刑罚执行完毕之日C案件移送审查之日D刑事判决生效之日59某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排沟，致使村里的十几亩水稻受损严重。有权作出行政罚款的主管部门是（ ）。A该村的村民委员会B建设行政主管部门C环保行政主管部门D规划行政主管部门60涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是

19、有送技术标准规定的应取样数量的（ ）。A30%B50%C75%D80%二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。61根据建设工程质量管理条例，法定质量保修范围有（ ）。A土石方工程B地基基础工程C电气管线工程D景观绿化工程E屋面防水工程62根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的标准施工招标文件，投标文件应当包括（ ）。A招标管理机构B已标价工程量清单C拟转包项目情况表D资格审查资料E施工组织设计63用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个

20、月工资的有（ ）。A严重违反用人单位规章制度的B劳动者患病或者非因式负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的C严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作，仍不能胜任工作的E劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的64生产安全事故等级划分的主要因素有（ ）。A政治B心理C人身D主观恶意E经济65下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（ ）。A定金B罚金C违约金D罚款E消除危险66合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有（

21、 ）。A赔礼道歉B继续履行C赔偿损失D采取补救措施E支付违约金67根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括（ ）。A防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理等水利项目B垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目C邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目D供水、供电、供气、供热等市政工程项目E生态环境保护项目68关于合同成立时间的说法，正确的有（ ）。A合同书自双方签字时成立B双方意思表示一致合同即成立C承诺生效时合同成立D口头合同自交付标的物时成立E按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立69下列建设工程合同中，属于无效合同的有（ ）。A

22、承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同B没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同C建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同D分包单位胁迫施工企业订立的合同E建设单位为逃税而订立的施工合同70根据招标投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其（ ）应当报项目审批、核准部门审批、核准。A招标范围B招标文件C招标方式D招标组织形式E招标代理机构71依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（ ）。A认定招标、投标、中标无效B依法重新招标C依法重新评标D由行政监督部门接管

23、剩余招标投标工作E依法禁止就该项目再次招标72工程监理单位的主要安全责任有（ ）。A采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线B组织抢救生产安全事故C审查专项施工方案D对施工安全事故隐患要求整改E及时报告生产安全事故73下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（ ）。A使用伪造、变造的许可证件B提供虚假的财务状况或者业绩C提供虚假的信用状况D提供虚假的项目负责人劳动关系证明E不同投标人的投标文件相互混装74根据劳动合同法，用人单位在与劳动者签订合同时采取的正当行为有（ ）。A约定专业技术培训服务违约金B扣押居民身份证C签订竞业限制协议书D扣押职业资格证E要求提供担保75根据民事诉讼法，属于广义民事

24、诉讼当事人的有（ ）。A第三人B刑事附带民事案件自诉人C辩护人D原告与被告E共同诉讼人76根据招标投标法和招标投标法实施条例，关于招标项目的说法，正确的有（ ）A招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人B评标委员会成员对其评审意见承担个人责任C履约保证金不得超过中标合同金额的10%。D国将资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人E招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判77下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（ ）。A投标人相互串通投标B投标人与招标人串通投标C招标人操纵中标D投标人以他人名义投标E投标人以高于市场定价的报价竞标78施

25、工作业人员享有的主要安全生产权利有（ ）。A建议权B检举权C收益权D获得工伤保险赔偿权E紧急避险权79下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（ ）。A施工企业超越资质等级订立的合同B施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同C建设单位为洗钱而订立的施工合同合同D显失公平的E一方乘人之危与他人订立的合同80根据建设工程质量管理条例，竣工验收应当具备的条件有（ ）。A有完整的技术档案B完成工程结算备案C有主要建筑材料的进场试验报告D有设计单位签署的质量合格文件E有施工企业签署的质量保修书2014年二建法规考试答案解析一、单项选择题。1B【解析】项目经理不具备法人资格，但是项目经理是企业法人授权在建设

26、工程施工项目上的管理者。2D【解析】题中的代理属于表见代理，此代理行为有效，所以甲应承担付款义务。3B【解析】用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。4A【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依法按照法律法规登记，自己载于不动产登记薄时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。5C【解析】未经著作权人许可，复制发行其文字作品，音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品的，属于侵犯著作权罪。因此计算机软件属于著作权的保护客体。6D【解析】担保方式有保证、抵押、质押、留置和定金

27、。学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施和其他社会公益设施不得进行抵押。7D【解析】耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。8B【解析】供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿损失。9B【解析】社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导，以守法、守德、综合实力为基础进行综合评价。10C【解析】对因该项目承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。11D【解析】招标的基本程序：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资

28、格审查、开标、评标、发中标通知书、签订合同。12C【解析】建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70分贝，夜间55分贝。13C【解析】当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。14D【解析】中华人民共和国招标投标法实施条例第三十八条投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。15A【解析】严禁个人承揽分包工程业务。建设单位不得直接指定分包工程承包人。对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。16A【解析】建筑市场诚信行为记

29、录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至三年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。17A【解析】发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务的。18C【解析】未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。19B【解析】合同法明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。20C【解析】此题考查的

30、是监理制度。21B【解析】注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不预注册。22A【解析】未取得资质证书承揽工程，或超越本单位资质等级承揽工程的，应该被认定为施工单位的企业资质不良行为记录。23B【解析】题中所述行为尚不构成犯罪，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物，情节严重的，处5000元以上5万元以下的罚款。24C【解析】多式联运经营人可以参加各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。25C

31、【解析】生产经营单位主要负责人在本单位发生重大安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查期间擅离职守或者逃逸的，给予降职、撤职处分，对逃逸的处15日以下的拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。26A【解析】法院调解书经双方签收后，即具有法律效力，效力与裁决书相同。27D【解析】项目负责人是工程质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。28B【解析】开工报告制度是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度。29A【解析】招标投标法实施条例规定，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。30D【解析】合法有效的仲裁协议应当具有

32、下列法定内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。31A【解析】劳动法规定，禁止安排女职工从事井下作业；对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动；用人单位应对未成年工定期进行健康检查；不得安排未成年工从事矿山井下工作。32D【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。33A【解析】采购数量变更属于合同实质内容的变更，需要经合同当事人双方协商一致

33、。34C【解析】劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。35C【解析】对应采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育书的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并计入不良信用记录，对社会公布。36B【解析】诉讼时效期间从当事人知道或者应当知道权利被侵害时起计算。37B【解析】各级财政预算资金的项目属于用国有资金投资的项目，应当进行公开招标。38B【解析】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向同级人民法院提出检察建议。39D【解析】如果经过定作人的同意，承揽人可以将承揽的主要工作交由第

34、三人，但是就第三人的工作成果承揽人是要向定作人负责的。40D【解析】根据公安机关办理行政案件程序规定修正案将第一百七十二条修改为：“对拒不执行公安机关依法作出的责令停产停业决定的，公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。”41B【解析】对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款。42B【解析】超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的应当予以报废。43A【解析】情节严重的，吊销资质证书。44A【解析】由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。45C【解析】合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示

35、范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性、但无法律强制性，为非强制性使用文本。46C【解析】施工合同的客体根据合同签订的内容来确定，可以是工程项目本身，也可以是劳务服务。此题选用排除法，根据施工合同可以确定施工合同属双务合同、要式合同和有偿合同，故此题答案为C。47A【解析】本题考查第三人行使撤销之诉的法定期间。依据民事诉讼法第56条，有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调节书的部分或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，向作出该

36、判决、裁定、调节书的人民法院提起诉讼。48C【解析】对于行政复议，应当按照行政复议法的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。49B【解析】用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。50D【解析】合同法规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。51A【解析】对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。52D【解析】工伤

37、保险条例规定，职工与用人单位的主张不一致时，由用人单位承担举证责任。53C【解析】不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，视为串通投标。54C【解析】建设单位收到竣工报告后，应组织设计、施工、监理、等有关单位进行竣工验收。55D【解析】租赁合同属于双务合同。租赁合同的成立不以租赁物的为要件。承租人的目的取得租赁物的使用收益权，出租人只转让租赁物的使用收益权，不转让其所有权。56B【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）

38、，经建设单位同意的。57D【解析】投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。58B【解析】应当是自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。59C【

39、解析】对于水污染，县级以上地方人民政府或环保行政主管部门有权作出行政罚款。60A【解析】原建设部房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定中规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。二、多项选择题。61BCE【解析】建筑工程的保修范围应当包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。62BDE【解析】投标文件应包括下列内容：已标价工程量清单；资格审查资料；施工组织设计等十条内容。63BDE【解析】略64CE【解析】事故等级的划分包括了人身、经济和社

40、会三个要素。65AC【解析】承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。66BCD【解析】合同法规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等担违约责任。违约金、定金也可作为承担违约责任的表现形式，本题未约定违约责任，故E不选。67ABCE【解析】关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：（1）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等资源项目；（2）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目；（3）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；（4）防洪、灌溉、排涝

41、、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；（5）道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目；（6）生态环境保护项目；（7）其他基础设施项目。68ABCE【解析】根据合同法第32条，当事人采用书面形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。A选项为正确选项，实践合同自交付标的物时，成立。D选项为干扰项。依该法，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。69ABE【解析】应当根据合同法第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：（1）承包人未取得建筑施工

42、企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。C、D项属于可变更、可撤销合同。70ACD【解析】招标投标法实施条例进一步规定，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。71ABC【解析】依法必须进行招标的项目招标投标活动违反招标投标法和本条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不

43、能采取补救措施予以纠正的，招标，投标，中标无效，应当依法重新招标或者评标。72CD【解析】工程监理单位的安全责任有：对安全技术措施或专项施工方案进行审查、依法对施工安全事故隐患进行处理、承担建设工程安全生产的监理责任。73ABCD【解析】使用伪造、变造的许可证件；提供虚假的财务状况或者业绩；提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；提供虚假的信用状况；其他弄虚作假的行为。74AC【解析】用人单位与劳动者可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。75ADE【解析】狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告。广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。76BCD【解析】招标人可以授权评标委员会直接确定中标人；招标人不可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。77ABD【解析】不正当竞争行