2018年二建法规真题及答案解析（完整版）

《2018年二建法规真题及答案解析（完整版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年二建法规真题及答案解析（完整版）（38页珍藏版）》请在七七文库上搜索。

1、2018年二建法规考试真题及答案解析说明：这是2018年二级建造师法规考试题目，文档排版非常用心，希望对您有帮助。为了方便大家自我测试，我把答案和解析统一放在文档的后半部,末尾处还附有答题卡，全卷做完再对答案，有利于了解自己对知识点的掌握程度和锻炼自己的答题速度，最后祝大家逢考必过！一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。1 根据民法总则，法人分为（ ）。A企业法人和非企业法人B机关法人、企业法人和社团法人C一般法人和特别法人D营利法人、非营利利法人和特别法人2 关于代理的说法，正确的是（ ）。A经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B同一代理事项有数位代

2、理人的，应当推选牵头人C作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D表见代理是有权代理3 关于物权的说法，正确的是（ ）。A同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B用益物权人可以是该物的所有权人C未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权D物权的变动只能基于合同关系4 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（ ）。A实用新型以申请时所附的说明书为准B建设工程发明以其附图为准C外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D三类专利均已权利要求的内容为准5关于留置的说法，正确的是（ ）。A留置权属于债权B债权人不负责保管留置物C建设工程合同可以适用留置权D留置权基于法

3、定而产生6 关于财产保险合同的说法，正确的是（ ）。A保险合同不可以转让B保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D被保险人应当与投保人一致7 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（ ）。A解除合同B继续履行C罚款D合同无效8用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（ ）之日起建立。A订立劳动合同B实际用工C劳动合同备案D实际支付工资9下列事项中，能够申请行政复议的是（ ）。A行政处分决定B招标投诉处理C质量纠纷调解D造价指导信息发布10甲公司收到乙公司发来的定货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公

4、司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议，乙公司拒绝收货的合法理由应当是（ ）。A要约已撤销B要约已撤回C合同已失效D甲方未承诺11当事人为自己利益阻止合同条件成就的，法律后果是（ ）。A视为条件已成就B合同失效C条件不成就D合同生效12当事人不得在合同中协议选择由（ ）的人民法院管辖。A原告住所地B合同签订地C仲裁机构所在地D标的物所在地13不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（ ）。A债务人先履行合同B债权人先履行合同C双方同时履行合同D无先后关系14 根据工伤保险条例，不能认定为工伤的情形是（ ）。A在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的B患职业病的C因工外出期间，由

5、于工作原因发生事故下落不明的D高空作业摔落损伤的15 建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（ ）报告。A竣工验收合格B建筑节能合格C建筑节能达标D能耗验收合格16 施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。A施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C施工企业的设备损坏，导致工期延误D施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误17 关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（ ）。A有保证工程进度的基本制度B建设工程所需投资全部到位C依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位D已经与施工企业签订了合作协议

6、18 发售招标文件收取的费用应当限于补偿（ ）的成本支出。A编制招标文件B印刷、邮寄招标文件C招标人办公D招标活动19 关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（ ）。A用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁20 根据民事诉讼法，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（ ）。A执行案件申请人撤销申请的B作为被执行人的公民死亡，

7、无遗产可供执行，又无义务承担人的C追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的21 根据注册建造师管理规定，不予注册的情形是（ ）。A申请人年龄达到60周岁B申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故22 关于工程质量检测的说法，正确的是（ ）。A检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B检测报告必须由检测机构法定代表人签署C检测机构是不具有独立法人资格的非

8、营利性中介机构D检测数据和检测报告仅供施工企业参考23 注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（ ）。A泄露商业秘密的B对设计变更有异议的C经常外出参会的D拒绝执行监理工程师指令的24 施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（ ）。A经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期C经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D经检

9、查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期25 根据政府采购法实施条例，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（ ）。A询价B单一来源采购C直接确定D框架协议26 根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（ ）。A是否达到工程使用功能要求B是否达到施工进度要求C是否符合工程建设强制性标准D是否达到造价控制目标27 关于合同形式的说法，正确的是（ ）。A合同必须采用书面形式B口头形式属于合同的其他形式C未依法采取书面形式订立的合同无效D合同可以采用数据电文形式28 关于仲裁裁决执行效力的说法，正确

10、的是（ ）。A一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B仲裁裁决只在国内生效C当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D申请仲裁裁决强制执行的期间为2年29 关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（ ）。A分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责B分包单位应当接受总承包单位的质量管理C总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿30 某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同（ ）。A效力待定B可撤销C无效D有效31 关

11、于工程质量争议处理的说法，正确的是（ ）。A建设单位直接指定分包人分包相专业工程的，应当承担无过错责任B施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。企业不承担返修义务32 根据招标投标法，可以确定中标人的主体是（ ）。A经招标人授权的招标代理机构B建设行政主管部门C经招标人授权的评标委员会D招标投标有形市场33 根据招标投标法实施条例，履约保证金的上限是中标合同金额的（ ）。A2%B5%C10%D20%34 根据绿色施工导则，建筑垃极的再利用和回收率力争达到

12、（ ）。A20%B40%C50%D30%35 施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是（ ）。A合同正常履约B未发生违的行为C获得发包人奖励D获得建设行政主管部门表彰36 根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（ ）。A工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C工程管理人员是否熟悉强制性标准D工程项目的安全、质量是否符合强制性标准37 根据建设工程质量管理条例，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。A监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B监理单位对施工质量实施监理，并

13、对施工质量承担监理责任C未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D施工图深化文件是监理工作的主要依据38当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（ ）提出。A仲裁委员会的上级主管机关B仲裁委员会所在地的中级人民法院C仲裁员委员会所在地的基层人民法院D被告所在地的基层人民法院39安全生产法规定，生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。该规定是为了保护从业人员（ ）的权利。A拒绝违章指挥和强令冒险作业B紧急避险C请求赔偿D批评和检举控告权40因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究

14、施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（ ）承担。A建设单位B施工企业C监理单位D建设行政主管部门41根据招标投标法，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短为（ ）日。A5B20C10D1542在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（ ）。A抵押B保证C质押D留置43未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担（ ）责任。A授权B违约C不当得利D无因管理44建设单位在申请领取（ ）时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A建设用地规划许可证B建设工程规划许可证C房屋销售许

15、可证D建设工程施工许可证45 某起生产安全事故造成9人死亡，51重伤，直接经济损失为2000万元，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故为（ ）。A特别重大事故B重大事故C较大事故D一般事故46 施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（ ）。A已经完成的建设工程质量不合格的B不履行合同约定的协助义务的C将承包的建设工程非法转包、违法分包的D合同约定的期限内没有完工的47 施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（ ）。A工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D保证

16、本单位安全生产投入的有效实施48 根据绿色实施导则，施工现场500km以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的（ ）以上。A50%B60%C80%D70%49 施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（ ）。A放弃诉讼请求B与对方当时进行和解C提起上诉D提供证据50 甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是（ ）。A乙对丙的行为承担责任B乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C甲与乙对丙的行为承担连带责任D乙对丙的选任及其对丙的指示，由

17、甲与乙承担连带责任51甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是（ ）。A在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B合同已经生效，甲应当履行合同C甲对乙、丙行为未明确反对，视为同意D乙的行为构成表见代理52关于合同成立时间的说法，正确的是（ ）。A承诺生效时合同成立B口头合同自交付标的物时成立C合同书自生效时成立D采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立53根据民事诉讼法人民法院不适用于选定先于执行的情形是（ ）A追索赡养费、抚养费B追索抚恤金、医疗费C追索违约金、赔偿

18、损失D追索劳动补偿54建设工程施工合同约定，施工企业未按节点工期完成约定进度的工程单位可解除合同，此约定属于合同的（ ）A附条件解除B附期限解除C附期限终止D附条件终止55关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（ ）。A不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动C用人单位应当对女职工定期进行健康检查D女职工生育享受不少于90天的产假56投标有效期的起始时间是（ ）。A发售招标文件B投标截止C评标结束D发出中标通知书57 关于承揽工程业务的说法，正确的是（ ）。A企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质B不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同

19、一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求C施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程D自然人可以成为承揽分包工程业务的主体58 某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是（ ）。A施工企业应当对塔吊部件进行维修B施工企业应当对塔吊做相应改造C施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司D施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任59 根据建设工程安全生产管理条例，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是（ ）。A处以20万元罚款B责令施工企业限期改正C吊

20、销施工企业营业执照D降低施工企业资质等级60 设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（ ）万元。A16B5C8D13二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。61根据劳动合同法，劳动合同无效或部分无效的情形有（ ）。A劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的B用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的C以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合

21、同的D劳动者被依法追究刑事责任的E用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的62关于地役权的说法，正确的有（ ）。A需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权B地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C地役权未经登记不得对抗需役地人D地役权由需役地人单方设立E地役权属于用益物权63下列施工合同中，属于无效合同的有（ ）。A施工企业借用他人资质签订的B施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C建设工程依法必须进行招标而未招标的D施工企业超越资质等级与建设单位签订的E施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的64关于法定代表人的说法，正确的有（ ）。A法定代表人代表法人从事民事活动B公司章程对法

22、定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人C因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任D法人应当有法定代表人E法定代表人为特别法人65根据建筑起重机械安全监督管理规定，建筑起重机械不得出租、使用的情形有（ ）。A经检验未达到安全技术标准规定的B属于国家不鼓励使用的C没有完整安全技术档案的D安全保护装置齐全有效的E超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的66抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则（ ）。A转让行为无效B转让所得价款应当由抵押权人所有C转让所得价款可以向第三人提存D转让所得价款只能提前清偿债务E转让行为有效67下列情形中，

23、视为投标人相互串通投标的有（ ）。A不同投标人的投标文件由同一人编制B不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异C不同投标人的投标文件相互混装D属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标E投标人之间约定部分投标人放弃投标68下列行为构成侵权之债的有（ ）。A建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B路人帮助把受伤工人送至医院C建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人D拆除屋顶广告时将住户窗户损坏E建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业69施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（ ）。A工程已实际交付的，为交付之日B工程未交付的，为提交峻工结算文件之日C工程已交付，工企业

24、主张工程款的，为提出主张之日D工程未交付的，为提交竣工验收报告之日E工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日70法的形式的含义包括（ ）。A创制机关的性质及级别B法律规范的地域效力C法律规范的内涵D法律规范的期间效力E法律规范的效力等级71下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有（ ）。A逾期送送达的B投标人未提交投标保证金的C投标人的法定代表人未到场的D未按招标文件要求密封的E投标人对招标文件有异议的72下列争议中，属于劳动争议范围的是（ ）。A家庭与家政服务人员之间的争议B个体工匠与学徒之间的争议C因确认劳动关系发生的争议E因终止劳动合同发生的争议D因工作时间发生的争议73在施工合

25、同纠纷的诉讼中，能作为证据的有（ ）。A法律规定B当事人的陈述C施工企业偷录的淡判录音D工程设计图纸E工程质量司法鉴定机构出具的鉴定报告74根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，下列情形中，属于违法分包的有（ ）。A将工程分包给不具有相应资质条件单位的B未经建设单位同意将工程分包的C分包单位将分包工程再分包的D将钢结构工程分包的E分包单位将劳务作业分包的75关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有（ ）。A建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案B施工企业应当在合同中明确要求勘察、设计、监理等单位分别提供各环节文件

26、资料C施工企业应当按照归档要求制定统一目录D工程检验评定资料应当由施工企业提交E工程检验评定资料无需在竣工时提交76关于劳动合同订立的说法，正确的有（ ）。A试用期包含在劳动合同期限内B固定期限劳动合同不能超过10年C商业保险是劳动合同的必备条款D劳动关系自劳动合同订立之日起建立E建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同77在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的（ ）。A项目名称B施工场所和期限C产生噪声的原因D可能产生的环境噪声值E所采取的环境噪声污染防治措施78关

27、于质量保证责任的说法,正确的有（ ）。A因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用B质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担D建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金E缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金79根据劳动合同法，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是（ ）。A劳动者不能胜任工作B劳动者在试用期内不符合录用条件C劳动者严重违反用人单位的规章制度D劳动者被依法追究刑事责任E劳动者患病80下列

28、情形中，依法可以不招标的项目有（ ）。A需要使用不可替代的施工专有技术的项目B采购人的全资子公司能够自行建设的C需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的D只有少量潜在投标人可供选择的项目E已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的2018年二建法规考试答案与解析一、单项选择题。1D【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。2C【解析】A错误，民法总则规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。转委托

29、代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。B错误，委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章、数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。C正确，民法总则规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期闻届满或者代理事务完成，(2)被代理人取消委托或者代理大辞去委托，(3)代理人丧失民事行为能力：(4)代理人或者被代理人死亡：(5)作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。D错误，表见

30、代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。合同法规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。3C【解析】A错误，担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。债权人在借贷、买卖等民事活动中，为保障实现其债权，需要担保的，可以依照物权法和其他法律的规定设立担保物权。B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用

31、益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。C正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。D错误，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。4C【解析】专利法规定，建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计

32、为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。5D【解析】按照担保法物权法的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。担保法规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。留置权人负有妥善保管留置物的义务。因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任。6C【解析】A错误，财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保

33、险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。B错误，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。C正确，保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。因此，危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性，包括发生与否的不确定性、发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。D错误，保险

34、合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。7B【解析】民法总则规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)继续履行;(8)赔偿损失;(9)支付违约金;(10)消除影响、恢复名誉;(11)赔礼道歉。8B【解析】本题考查的是劳动合同法的订立。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动

35、关系自用工之日起建立。9B【解析】本题考查的是行政复议范围。申请行政复议的对象是行政机关作出的具体的行政行为，对象特定具体，选项D不正确。另外行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷作出的调解或其他处理也不得申请行政复议。10A【解析】本题考查的是要约。因为要约撤销的通知在受要约人发出承诺通知之前到达要约人，其要约丧失法律效力。11A【解析】本题考查的是附条件合同。当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件成就。12A【解析】本题考查的是诉讼的管辖。合同当事人可以在书面合同中协议选择被告所在地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反对级

36、别管辖和专属管辖的固定。13B【解析】本题考查的是抗辩权。债务履行有先后顺序，且有履行顺序在先的当事人行使。14A【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。15A【解

37、析】按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。16A【解析】在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的合同法仅承认不可抗力为法定的免责事由。合同法规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克

38、服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。17C【解析】建筑工程施工许可管理办法进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件：(1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证;(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求;(4)已经确定施工企业;(5)有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格;(6)4有保证工程质量和安全的具体措施;(7)按照规定应当委托监理的工

39、程已委托监理;(8)建设资金已经落实;(9)法律、行政法规规定的其他条件。18B【解析】招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。19B【解析】A错误，劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。B正确，劳动法规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。C错误，在用人单位内，可以设立劳动争议调解委员会。劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成。劳动争议调解委员会主任由工会代表担任。劳动争议经调解达成协议的，当事人应当履行。D错误，D

40、超纲，劳动争议调解仲裁法第二十一条劳动争议仲裁委员会负责管辖本区域内发生的劳动争议。劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。双方当事人分别向劳动合同履行地和用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁的，由劳动合同履行地的劳动争议仲裁委员会管辖。20D【解析】执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：(1)申请人表示可以延期执行的;(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的;(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的;(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

41、;(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：(1)申请人撤销申请的;(2)据以执行的法律文书被撤销的;(3)作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的;(4)追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;(5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的;(6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。21B【解析】 注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不

42、予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。22A【

43、解析】A正确，检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。B错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。C错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。D错误，测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。如果检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。23A【解析】 注册建造师执业管理办法(试行)的规定，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后

44、由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：(1)注册建造师执业管理办法(试行)第22条所列行为;(2)未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的;(3)泄露商业秘密的;(4)无正当理由拒绝或未及时签字盖章的;(5)未按要求提供注册建造师信用档案信息的;(6)未履行注册建造师职责造成不良社会影响的;(7)未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的;(8)不配合办理交接手续的;(9)不积极配合有关部门监督检查的。24A【解析】承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人