2022年二建法规真题及答案解析（完整版）

《2022年二建法规真题及答案解析（完整版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年二建法规真题及答案解析（完整版）（42页珍藏版）》请在七七文库上搜索。

1、2022年二建法规考试真题及答案解析说明：这是2022年二级建造师法规考试题目，文档排版非常用心，希望对您有帮助。为了方便大家自我测试，我把答案和解析统一放在文档的后半部,末尾处还附有答题卡，全卷做完再对答案，有利于了解自己对知识点的掌握程度和锻炼自己的答题速度，最后祝大家逢考必过！一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)。1施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果，由( )承担。A本人B项目经理C项目经理部D施工企业2下列情形中，建设工程代理行为终止的是( )。A代理事务完成B被代理人暂停委托C作为代理人的自然人病重D作为被代理人的法人进入破产重整程序3某

2、施工企业因工作需要购买一辆二手机动车，施工企业取得该机动车的时间是( )。A订立机动车买卖合同时B交付行驶证时C交付车辆时D进行过户登记时4广告公司受施工企业委托制作并安装的广告牌致行人损害，关于民事责任承担的说法，正确的是( )。A施工企业承担赔偿责任，广告公司承担补充赔偿责任B广告公司承担赔偿责任，施工企业承担补充赔偿责任C施工企业承担赔偿责任，但其有权向广告公司追偿D广告公司承担赔偿责任，施工企业不承担责任5如无特别约定，投标文件的作者是( )。A招标人B投标人C投标文件编写小组D投标文件载明的项目经理6关于安装工程一切险中的试车考核期的说法，正确的是( )。A试车考核期应当在保险期之外

3、B试车考核期的长短只能根据法律的规定确定C试车考核期不得超出保单中列明的考核期限D试车考核期超出了合同约定的期限，不得加收保险费7根据建筑法在建的建筑工程因故中止施工的，关于施工许可证的说法，正确的是( )。A施工企业应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告B中止施工未满1年的，无需向发证机关报告C无正当理由中止施工的，施工许可证自行失效D中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证8施工企业在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准的建筑业企业资质升级的情形是( )。A注册资本发生变更的B将承包的工程转包或者违法分包的C被投诉举报的D不与分包单位结

4、算的9根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法,施工企业项目经理造成重大质量事故。情节特别恶劣的，关于其承担的行政责任的说法中,正确的是( )。A终身不予注册B责令停止执业1年C责令停止执业5年D吊销执业资格证书,5年以内不予注册10根据注册建造师执业管理办法(试行),关于修改注册建造师签章的工程施工管理文件的说法,正确的是( )。A应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人修改B应当由注册建造师所在企业指定他人修改C应当由所在企业指定同等资格条件的注册建造师修改D应当由注册建造师本人自行修改11根据注册建造师执业管理办法(试行),注册建造师担任施工项目负责人期间发生的下列情形

5、中,应当在办理书面交接手续后更换施工项目负责人的是( )。A承包人同意更换项目负责人的B发包人与注册建造师受聘企业已经解除承包合同的C注册建造师本人不愿继续担任项目负责人的D担任项目负责人的施工项目暂时停工的12关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是( )。A投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级行政监督部门指定，一个部门负责处理B行政监督部门处理投诉，有权查阅复制有关文件资料C行政监督部门不得责令暂停招标投标活动D行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定13关于中标和订立合同的说法，正确的是( )。A招标人不得授权评标委员会直接确

6、定中标人B招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议D招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人14关于投标的说法，正确的是( )。A投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制B存在控股管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标C单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效D投标人发生合并分立破产等重大变化的，其投标无效15关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承担法律责任的说法，正确的是( )。A给招标人造成的

7、损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿B情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告C履约保证金只能部分退还D一律不予退还履约保证金16关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法，正确的是( )。A异议应当在投标截止时间7日前提出B对招标人的异议答复不服的，可以向有关行政监督部门投诉C招标人应当自收到异议之日起7日内作出答复D招标人作出答复前，可以继续进行招标投标活动17关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是( )。A招标人收到投标文件后，应当开启检查是否符合招标文件的要求B在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，有正当理由

8、的，招标人应当签收C未按照招标文件的要求密封的投标文件，招标人可以自行密封D未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收18关于联合体投标的说法，正确的是( )。A由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级B联合体各方中有一方具备承担招标项目的相应能力即可C联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同D联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标的,应当向评标委员会澄清说明以哪份投标文件为准19下列情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的是( )。A投标人借用他人资质证书投标B投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价C投标人之间约定中标人D投标人向招标人或者评标委

9、员会成员行贿谋取中标20关于承包人将其工程分包的说法，正确的是( )。A承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人B承包人可以将工程分包给个人C承包人可以将工程的主体结构分包给他人D分包人不得将其承包的工程再分包21根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列施工企业的不良行为中，属于工程安全不良行为的是( )。A对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的B在施工中偷工减料的C不履行保修义务的D未对涉及结构安全的试块试件以及有关材料取样检测的22根据建筑市场信用管理暫行办法，关于市场信用评价主要内容的说法,正确的是( )。A不得包括对业绩的评价B不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标C建设

10、单位必须设置对承包单位履约行为的评价指标D信用评价指标由县级以上住房城乡建设主管部门制定23关于违约责任中承担赔偿损失限制的说法正确的是( )。A违约方应当赔偿不可预见的损害B损失赔偿不得超过违约方为履行合同付出的成本C当事人一方违约后，对方没有采取适当措施致使损失扩大的,非违约方可以就扩大的损失请求赔偿D当事人为防止因违约造成的损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担24甲施工企业与乙材料供应商订立了合同总价为200万元的买卖合同,甲向乙支付了定金50万元。后来乙不能按照合同约定履行交付义务，致使不能实现合同目的，甲可以向乙主张返还( )。A40万元B50万元C90万元D100万元25根据关于

11、审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一),当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是( )。A建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期C承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D建设工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以承包人实际完工之日为竣工日期26关于限制民事行为能力人实施的民事法律行为的说法,正确的是( )。A限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为效力待定B限制民事行为能力人实施的与其年龄智力精神健康状

12、况不相适应的民事法律行为无效C相对人可以催告法定代理人在收到通知之日起30日内予以追认D相对人催告法定代理人追认，法定代理人未作表示的,视为予以追认27关于可撤销合同中撤销权行使的说法,正确的是( )。A受胁迫的当事人应当自胁迫行为终止之日起6个月内行使撤销权B当事人不得放弃撤销权C重大误解的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内行使撤销权D当事人自民事法律行为发生之日起3年内没有行使撤销权的，撤销权消灭28关于定金的说法，正确的是( )。A定金合同自当事人均签名盖章或者指印时成立B定金数额超过主合同标的额的20%的，定金无效C当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时，非违约方

13、应当适用违约金条款D实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额29关于违约金的说法,正确的是( )。A约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构不得予以减少B约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加C一方违约，当事人要求支付违约金的，不得再要求继续履行D一方违约，当事人要求解除合同的,不得再要求支付违约金30关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是( )。A建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相同B未竣工的建设工程质量合格，承包人对其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿C装饰装修工程的承包人不享有建设工

14、程价款优先受偿权D建设工程价款优先受偿的范围包括工程款利息违约金损害赔偿金等31用人单位招用与原用人单位尚未终止劳动合同的劳动者，给原用人单位造成损失的，由( )。A用人单位承担全部赔偿责任B劳动者承担全部赔偿责任C原用人单位自行承担D用人单位和劳动者承担连带赔偿责任32某单位职工小李因工负伤并被确认部分丧失劳动能力，关于其劳动合同解除的说法，正确的是( )。A小李不能胜任工作的，单位有权与其解除劳动合同B小李严重违反单位规章制度，单位有权与其解除劳动合同C单位经济性裁员的，有权与小李解除劳动合同D无论任何情形，单位均不得与小李解除劳动合同33除法律另有规定或者当事人另有约定外，买卖合同中标的

15、物毁损灭失的风险转移时间是( )。A合同成立时B合同生效时C标的物交付时D价款付清时34关于货运合同特征的说法，正确的是( )。A货运合同是双务合同B货运合同是实残合同C货运合同是无偿合同D货运合同的标的是货物35关于租赁合同期限的说法正确的是( )。A租赁期限约定不明确的，推定为6个月B租赁合同未约定租赁期限的，视为不定期租赁C租赁期限超过20年的，租赁合同无效D定期租赁期限届满，承租人继续使用租赁物的，延续原租赁合同期限36根据关于推进建筑垃圾减量化的指导意见,关于建筑垃圾处理的说法,正确的是( )。A建设单位应当建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度B建筑垃圾实行分类收集。分类存放统一处置制

16、度C鼓励以前端收集为导向对建筑垃圾进行细化分类D落实建设单位建筑垃圾减量化的首要责任37根据民用建筑节能条例，关于新建建筑节能的说法。正确的是( )。A国家强制实施民用建筑节能的新技术B国家全面禁止使用能源消耗高的工艺C建设单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的设备D国家限制进出口能源消耗高的材料38根据节约能源法，关于建筑节能的说法，正确的是( )。A不符合强制性节能标准的项目，如确有必要，建设单位可以开工建设B国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度C不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，可以投入使用D国家在新建建筑中强制使用节能建筑材料39根据文物保护法，关于施工发现文物的报告和

17、保护的说法,正确的是( )。A发现文物的单位或者个人应当保护B发现文物的单位或者个人应当在合理时间内报告有关部门C文物行政部门必须在12小时内赶赴现场D施工发现的文物归施工企业所有，无需报告有关部门40下列情形中,安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的是( )。A转让安全生产许可证的B安全生产许可证有效期满未办理延期手续的C建筑施工企业不再具备安全生产条件的D超越法定职权颁发安全生产许可证的41关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的是( )。A建筑施工总承包企业特级资质不少于6人B建筑施工劳务分包企业不少于1人C建筑施工总

18、承包企业一级资质不少于3人D建筑施工专业承包企业级资质不少于2人42根据安全生产法，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的措施后撤离作业场所，这项权利是( )。A紧急避险权B知情权C拒绝违章指挥权D控告权43职工的下列情形中,不得认定为工伤的是( )。A在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B工作时间之前在工作场所内,从事与工作有关的预备性工作受到事故伤害的C在工作时间和工作场所内,自残的D在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的44在生产作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，应受刑罚处罚的,构成(

19、)。A工程重大安全事故罪B重大劳动安全事故罪C以危险方法危害公共安全罪D重大责任事故罪45根据建筑安装工程费用项目组成，属于安全文明施工费的是( )。A分部分项工程费B已完工程及设备保护费C临时设施费D规费46根据生产安全事故报告和调查处理条例，关于事故处理的说法，正确的是( )。A特别重大事故的批复时间可以延长，但延长时间最长不超过30日B重大事故的事故调查报告由国务院批复C较大事故的批复时间为30日D事故发生单位不得依照批复对本单位负有事故责任的人员进行处理47下列事项中，属于生产经营单位编制生产安全事故专项应急预案应当规定的内容的是( )。A应急预案体系B应急指挥机构与职责C事故风险描述

20、D预警及信息报告48.关于安全生产监督检查人员执行监督检查任务时要求的说法，正确的是( )。A可以视情况选择是否出示行政执法证件B负有安全生产监督管理职责的多部门在监督检查中，应当分别进行检查C负有安全生产监督管理职责的部门在进行检查时，发现存在安全问题应当由其他部门进行处理的，应当要求被检查单位向其他部门进行报告D对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密49关于对工程建设各阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构的说法，正确的是( )。A工程建设全过程的执行情况由建设项目规划审查机构实施监督B工程建设前期咨询阶段的执行情况由工程质量监督机构实施监督C工程建设验收阶段的执行情况由建筑安

21、全监督管理机构实施监督D工程建设勘察阶段的执行情况由施工图设计文件审查机构实施监督50关于建设工程见证取样的说法，正确的是( )。A试样由取样人员作出标识封志，由见证人员签字并对其代表性和真实性负责B涉及结构安全的试块试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%C见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D见证人员的基本信息应当书面通知检测单位51根据建设工程质量检测管理办法，关于建设工程质量检测的说法，正确的是( )。A测机构可以监制建筑材料构配件和设备B检测报告经建设工程质量监督机构确认后，由施工企业归档C检测结果利害关系人对检测结果发生争议的

22、，由双方共同认可的检测机构复检D检测机构应当将检测过程中发现的施工企业违反工程建设强制性标准的情况，及时报告建设单位52关于某建设工程依法实行监理的说法,正确的是( )。A建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理B监理单位不能与建设单位有隶属关系C建设单位可以委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理D工程监理单位有权转让其工程监理业务53根据房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法,关于竣工验收备案的说法，正确的是( )。A建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程竣工验收备案B备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令

23、停止使用，重新组织竣工验收C工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起3个月内。向备案机关提交工程质量监督报告D备案机关验证竣工验收备案文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署同意意见54民事诉讼的基本特点是( )。A自愿性强制性保密性B公权性程序性强制性C公权性快捷性保密性D自愿性独立性快捷性55关于民事诉讼中移送管辖的说法，正确的是( )。A移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院管理B移送管辖限于上下级法院之间C受移送的人民法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送D移送管辖与管辖权转移的程序完全相同56下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的情形中，人民法院可予支持的是(

24、 )。A支付工程款请求权B存款本金请求权C基于投资关系产生的缴付出资请求权D兑付金融债券本息请求权57根据仲裁法,关于仲裁庭组成的说法，正确的是( )。A当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定B采用简易程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成仲裁庭C首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定D当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员58关于申请撤销仲裁裁决的说法,正确的是( )。A当事人可以向仲裁委员所在地的中级人民法院申请撤销裁决B仲裁裁决认定事实不清的，当事人可以申请撤销仲裁裁决C当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出D仲裁裁决被人民法院依法撤

25、销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁59根据民事诉讼法,在生效民事判决的执行中，当事人自行和解达成协议后，一方当事人不履行和解协议的，对方当事人可以( )。A向人民法院起诉B向仲裁机构申请仲裁C申请人民法院按照原生效法律文书强制执行D申请人民法院强制执行和解协议60下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是( )。A对行政机关为作出行政行为而实施的论证不服的B对吊销许可证不服的C对行政机关针对信访事项作出的受理不服的D对行政指导行为不服的二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选所选的每个选项得0.5分)61关于立法备

26、案的说法，正确的有( )。A设区的市的地方性法规由省自治区的人民代表大会常务委员会报送备案B自治条例单行条例报送备案时，应当说明对上位法作出变通的情况C行政法规由国务院报全国人民代表大会备案D部门规章报国务院备案E根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案62造成不动产或者动产毁损的，权利人可以依法请求的物权保护方式有( )。A修理B重作C更换D恢复原状E赔礼道歉63在不当得利中受损失的人可以请求得利人返还取得的利益的情形有( )。A银行多支付的利息B为履行道德义务进行的给付C债务到期之前的清偿D明知无给付义务而进行的债务清偿E承包人超领的原材料64下列著作权的权利内容中，保护期不受限制的

27、有( )。A署名权B发表权C修改权D使用权E保护作品完整权65下列权利中，可以出质的是( )。A支票B仓单C存款单D海域使用权E土地所有权66下列工作所需时间不计入招标投标投诉处理时限的是( )。A层报B检验C检测D调解E专家评审67关于编制招标文件的说法，正确的是( )。A招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，可以以口头的形式通知所有招标文件接受人B招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件C国家对招标项目的技术标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求D招标文件中不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容E招标人对已发出的招标文

28、件进行必要的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分68下列情形中，评标委员会应当否决投标的有( )。A投标联合体没有提交共同投标协议的B投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的C投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的D投标报价超过标底上下浮动范围的E投标人不符合招标文件规定的资格条件的69根据民法典，民事法律行为的有效要件有( )。A行为人具有相应的民事行为能力B意思表示真实C不违反法律行政法规的强制性规定D不违背公序良俗E不超越经营范围70下列劳动合同终止的情形中，用人单位应当向劳动者支付双倍经济补偿的有( )。A劳动者患病在规定的医疗期内用人单位解除劳动合同的B劳动者提前30日以书面形

29、式通知用人单位解除劳动合同的C用人单位与劳动者协商一致解除合同的D用人单位未及时足额支付劳动报酬，劳动者解除劳动合同的E因用人单位被责令关闭导致劳动合同终止的71根据保障农民工工资支付条例，关于农民工工资保障的说法，正确的有( )。A施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资B施工总承包单位对分包单位所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任C建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户D因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资

30、E分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再进行追偿72下列情形中，劳动者提出或者同意续订订立劳动合同的，除劳动者提出订立无固定期限劳动合同外，用人单位应当与劳动者订立无固定期限劳动合同的有( )。A乙连续2次与某施工企业订立期限为2年的劳动合同，续订劳动合同的B丁应聘时要求订立无固定期限劳动合同的C用人单位未及时缴纳社会保险，戊要求订立无固定期限劳动合同的D甲在某施工企业连续工作超过10年的E用人单位初次实行劳动合同制度时，丙在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的73用人单位的下列情形中，劳动者有权解除劳动合同的有( )。A未按照劳动合同约定提供劳动保护的B未按

31、照劳动合同约定提供劳动条件的C用人单位的规章制度违反法律法规的规定，损害劳动者权益的D未依法为劳动者缴纳社会保险费的E安排劳动者加班的74某施工企业向某设备公司出卖起重设备1台，同时又与该设备公司订立租赁合同继续占有使用该设备。关于该起重设备所有权转移的说法，正确的有( )。A施工企业是该设备的所有权人B设备公司是该设备的所有权人C该交付方式为简易交付D该施工企业交付设备增值税专用发票后，设备所有权转移E该交付方式为占有改定75根据碳排放权交易管理办法(试行)，温室气体排放单位应当列入温室气体重点排放单位名录的情形有( )。A因企业向生产经营单位转型，可能排放温室气体的B属于全国碳排放权交易市

32、场覆盖行业的C碳排放配额交易活跃的D年度温室气体排放量达到26万吨二氧化碳当量的E温室气体排放单位自愿申请纳入重点排放单位名录的76关于工程总承包单位责任的说法，正确的有( )。A工程总承包单位对其承包的全部建设工程质量负责B工程总承包单位有权以其与分包单位之间的保修责任划分拒绝履行保修责任C工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责D工程总承包单位应当依据合同对工期全面负责E分包单位不服从总包单位安全生产管理导致生产安全事故的，免除总承包单位的安全责任77关于工程监理单位安全责任的说法，正确的有( )。A对安全事故隐患进行整改B对安全技术措施或者专项施工方案进行审查C依法对施工安全事故隐

33、患进行处理D依法办理临时中断道路交通批准手续E承担建设工程安全生产的监理责任78关于工程竣工结算的说法，正确的有( )。A工程竣工结算分为单位工程竣工结算单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算B承包人对发包人提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，必须先向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解C建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后30天内汇总，送发包人后15天内审查完成D承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或者没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负E工程造价咨询机构出具的竣工结算报告对发承包双方具

34、有法律约束力79根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有( )。A由于承包人原因导致迟延进行竣工验收的，缺陷责任期从合同约定的竣工之日起计B缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D由于承包人原因导致工程无法按规定期限工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期80下列民事案件执行过程中出现的情形中，人民法院应当裁定终结执行的有( )。A据以执行的法律文书被撤销的B案外人对执行标的提出确有理由异议的C作为被执行人的公民死亡，

35、无遗产可供执行，又无义务承担人的D作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的E作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的2022年二建法规考试答案与解析一、单选选择题。1D【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。例如：项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由施工企业承担违约责任;项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。2A【解析】有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期限届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞

36、去委托；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)代理人或者被代理人死亡；(5)作为被代理人或者代理人的法人非法人组织终止。3C【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。4C【解析】代理行为的法律后果归属于被代理人。5B【解析】招标文件投标文件，往往就是单位作品。单位作品的著作权完全归单位所有。6C【解析】安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。A选项错。试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。B选项错。C选项正确。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保险

37、费。D选项错。7D【解析】AB选项错，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。C选项错误，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。D选项正确，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。8B【解析】企业申请建筑业企业资质升级资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：(1)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业

38、或个人以本企业的名义承揽工程的；(2)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；(3)未取得施工许可证擅自施工的;(4)将承包的工程转包或违法分包的;(5)违反国家工程建设强制性标准施工的;(6)恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的;(7)隐瞒或谎报拖延报告工程质量安全事故，破坏事故现场阻碍对事故调查的;(8)按照国家法律法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗的;(9)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的;(10)伪造变造倒卖出租出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的;(11)发生过较大以上质量安全事故或者发生过两

39、起以上一般质量安全事故的;(12)其他违反法律法规的行为。9A【解析】建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究：(1)项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册；(2)构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；(3)处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；(4)向社会公布曝光。10A【解析】修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改;注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注

40、册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。11B【解析】注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的；(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。12B【解析】A选项错误，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。B选项正确，行政监督部门处理投诉，有权查阅复制有关文件资料，调

41、查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。C选项错误，必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。D选项错误，行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。13D【解析】招标投标法规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。14C【解析】单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者

42、未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。15A【解析】A选项正确，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。B选项错误，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。C选项错误，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还。D选项错误，因不可抗力不能履行合同的，不适用以上规定。16B【解析】A选项，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10

43、日前提出。B选项，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。CD选项，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。17D【解析】招标投标法规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。招标投标法实施条例进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的

44、投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。18C【解析】A选项错误，由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级；B选项错误，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力；C选项正确，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。D选项错误，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。19A【解析】招标投标法第33条中规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗